关于施工合同模板锦集七篇
随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，合同的类型越来越多，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？下面是小编精心整理的施工合同7篇，仅供参考，大家一起来看看吧。
施工合同 篇1
发包人： (以下简称甲方)
承包人： (以下简称乙方)
经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。
一、工程项目
1、 工程名称：归西村混凝土道路
2、 工程地点：归村西村
3、 承包范围：350米混凝土道路
4、 承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
5、 合同价款：合同总价款15万元。
二、 技术要求
1、路面为18cm厚C25水泥混凝土路面，宽3.5米。
2、 18cm厚3:7灰土垫层。
三、 施工及质量要求
1、路基处理
在原有路基的基础上，对高低不平路段，采用推土机或装载机整平，并清除地表杂草，然后用压路机压实。
2、严格控制路面材料质量，垫层必须夯实，否则返工。
四、 双方权利和义务
1、发包人主要工作：
负责场地三通一平;
2、承包人主要工作：
负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。
五、工程价款的.支付
工程竣工拔工程总造价的98%。工程质量保证金为总造价的2%，质保期一年，质保期自竣工验收之日计算，期满后一次性支付质保金。
六、安全文明施工
承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。
承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。
发 包 人：(公章) 承 包 人：(公章)
委托代理人： 委托代理人：
施工合同 篇2
发包方： 《简称甲方》
承包方： 《简称乙方》
一、工程概况：
工程名称：
工程地点：
结构类型：框泥，地下一层，地上六层
二、乙方承包范围及方式：
1、乙方承包甲方分包的外脚手架范围包括xxxxxxxxxxxxx的外脚手架工程施工，所有外架材料和安全立网、平面挂网。
2、乙方承包外脚手架同时包括：外脚手架的安全网立面、平面挂网、挂设，楼层标志挂设。
3、乙方承包外脚手架施工包括：施工全过程的施工进度所用材料计划及人力配备必须满足甲方的进度要求。
4、乙方承包外脚手架施工全过程必须派专人跟踪各栋号的检查工作，如发现竹子及绑带不牢固或者安全网烂脱落必须当天整改。
5、乙方承包脚手架最后的`拆卸工序，严禁随拆随抛高空堕落，必须按每拆一层放一层，再拆第二层的施工方法。
6、乙方承包甲方外脚手架工程施工，其承包价格均包括：乙方施工的劳保工资、福利工资、奖励及处罚工资等一切待遇。
7、乙方承包甲方外脚手架施工包括：楼梯上下防护搭设，安全标志挂设等工序，材料均用竹子搭设。
8、乙方承包甲方外脚手架施工包括：外脚手架地坪乙方负责垫平。
9、乙方承包甲方外脚手架施工包括：适用于竹脚手架安全施工规范要求及黎平县安全监督站有关规定要求，并通过验收合格要求。(即包安装、包验收、包合格的三包要求)。
三、乙方承包价格：
1. 甲方按乙方承包范围完成1～9项条款及工序：外墙双排竹外脚手架及安全防护。按建筑面积每平方米捌元计算给乙方。
四、工程款支付及结算办法：
按工程进度的80%预付工程款
工程竣工即拆完外脚手架甲方一次性付清给乙方。
五、质量要求：
1. 乙方搭设的内外立杆距离不能≥0.8m，内外立杆中的小横杆脚踏板排宽净空为一米。大横杆步距不≥0.7m，(立杆、大横杆、小横杆的搭设要求按规范要求搭设，其使用的竹子材质符合安全要求)。
2. 乙方搭设的外立杆与大横杆搭设成网格不能≥60cm，网格成型。
3. 乙方搭设扫地杆必须按要求离地面0.30cm设一道，沿建筑物四周搭设。
4. 乙方搭设的剪力撑必须从地面至顶面互为夹角45°~60°剪力撑与剪力撑之间必须连成一体。
5. 乙方搭设的密排按承包范围每一施工作业面步距层层铺设(即一步距一层密排)。
6. 其他不详之处执行竹子脚手架施工规范执行施工。
六、其他事项：
1. 乙方工人进场后必须带好安全帽才能上岗，如在上岗作业时不带安全帽者公司按每人次罚款50元的规定。
2. 高空作业时必须佩戴安全带才能上岗作业，如因不按要求佩戴安全带的，公司按每人次罚款50元的规定。
3. 乙方工人上岗作业时不准穿拖鞋及穿硬底鞋施工作业，如穿拖鞋及穿硬底鞋者，公司按每人次罚款50元的规定。
4. 施工作业中，由于塔吊起重工由甲方配备。
5. 乙方工人食堂的柴火费由乙方自理。
6. 乙方工人进场后，必须服从甲方现场施工员指挥，服从甲方安排及调动，若因不听从甲方安排而造成的工种交接混乱影响施工进度的，甲方则按总造价罚处1%总工资。
8. 施工中由于乙方违反安全生产操作规程，造成的事故者其一切责任由乙方负责。
9. 乙方施工中，如因搭设质量不符合要求或不符合安全规范要求，而造成被当地规划建设局或安全监督站发通知整改而停止施工的，甲方则按乙方总承包造价罚处50%的工料费的规定。
八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力，签字之日起生效到工程款全部结清后失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同 篇3
发包方：(简称甲方)
承包方;(简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、建设部，〈装饰装修管理试行办法〉、结合本工程的具体情况，在甲、乙双方自愿平等协商一致的基础上达成如下协议：
一、 工程概况;
1、装饰施工地点：
2、装饰施工内容：(见附件一、施工图)
3、承包方式;
4、造价： (见附件二、报价单)
5、工期;自年月日开工，至年月日竣工， 工期天。
二、 主辅材料设备供应约定：
1、主辅材料都由甲方负责采购。
2、甲方负责供应的材料由乙方负责保管，由于保管不当造成损失，由乙方
3、甲方供应的材料均应用以本合同规定工程，未经甲方同意，乙方不得挪
三、 关于工程质量及验收的约定
1、本工程执行DBJ-62-97《建筑装饰工程技术规范》，DB31/T30-1999《装饰
2、本工程由甲方提供施工图。
3、在施工过程中，乙方私自更改工程内容，所引起的一切后果，乙方自负，
4、乙方应在各施工验收阶段前三天及时方未经验收就进行下到工序施工，造成损失的`由乙方负责，造成不良后果的，甲方保留进步追加处罚的权利，甲方在收到书面通知后应在规定的时间组织验收，超过三天未验收的，即视为乙方施工合格，同意下道工程施工。
四、 关于安全施工的约定
1、 乙方必须严格执行安全生产的要求，文明、安全施工。因乙方原因，在施工过程中所发生的安全事故，一切由乙方负责。
2、 乙方负责施工中作业人员及相关工种的安全，因乙方原因发生安全事故的由乙方承担由此发生的一切费用和责任。
五、 工程进度及付款方式：
1、本合同双方签字生效后，乙方必须确保在施工，施工人数不得少于 人。开工十天后，甲方付给乙方15%的工程款。
2、施工结束后，甲方付给乙方工程总价的 60%。
3、工程验收竣工合格后，甲乙双方进行核算后按工程总包价，甲方再付给乙方30%元。
4、余10%作为维修款、一年维修期满甲方十日内把工程款给乙方。
5、乙方应确保工程按时按质完成，若因为乙方的质量、进度问题，造成工程延误或给甲方造成损失的，乙方必须相应赔偿。
六、 违约责任
1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工的，工期顺延，超过十日的，甲方对乙方工地上滞留的工人作些相应补偿。
2、乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方应支付1000元违约金，逾期三
七、 合同的变更和解除
1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方在合同签后开工前要终止合同的，应以书面形式提出，并按合同总价格的 %支付给对方违约金，并办理终止合同手续。
2、本合同签字后，工程不得转包。
八、 附则
1、本合同一式份。甲乙双方各执一份。附件为本合同的组成部分，具有同等的法律效力，本合同全部履行完毕后，本合同自行失效。
2、乙方在本工程项目施工期间的人员安排由乙方负责，甲方不负责乙方工人的一切事项。乙方施工人员必须是都有施工资质的人员。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同 篇4
发包方：铁厂镇
承包方：镇安永久建筑工程有限责任第二分公司 经过双方商议确定铁厂镇铁铜村天安移民搬迁基础设施建设工程确定为镇安永久建筑工程有限责任第二分公司。依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他相关法律，按照平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程建设事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。
一 ﹑工程概况
1.工程内容：铁厂镇铁铜村天安移民搬迁基础设施工程河堤建设：长500米，底宽2米，面宽1米，高2.5米，共1875立方米
2.承包方式：发包方以包工包料的形式一次性承包给承包方，当地农民可参与做工。
3.工程期限：20xx年7月1日至 20xx年9 月1日前全部竣工，工期为60天。
4.工程价款：发包方以每立方150元，共28.12万元价格发包给承包方。
二、 工程要求： 开凿石方； 基础清理； 回填土石方； 浆
砌卵石护坡。工程竣工后，经双方验收后按实际 工程量结算。
三、 双方责任： 1. 甲方负责向乙方提供施工方案图纸一份，并负责指定施工路 段范围，乙方必须在甲方指定范围内进行施工，超出指定范围外的工程 量，甲方不予以计量。
2. 施工完毕后，甲方应及时组织检查验收。 3. 乙方应严格按照甲方提供图纸及质量标准进行施工。施工现 场应服从甲方技术指导及县级有关部门的监督检查。 4. 工程所用材料如：水泥、砂子及卵石等应符合质量标准。乙 方应提供相应材质证明。
四、 安全措施： 乙方应采取必要的安全保障措施，确保施工现场作业人员及施工 路段的行车安全。如发生各种安全事故，由乙方承担全部责任，甲方概 不负责
五、工程结算： 本工程采用完工后按实际工程量一次性结算。 工程全部完工验收后 七天内甲、乙双方办理工程结算手续。结算完毕后一个月内付清全部工 程款的 95%。甲方扣留 5%工程款作为质量保证金，在缺陷责任期一年 后，甲方返还给乙方全部质量保证金。
1.承包方必须严格按照发包方对工程质量的标准要求组织施工，在规定工期内完成建设任务，承包方不能按时完成工程建设内容的，承担违约责任。
2.工程建设指挥部有权对工程质量进行监督，他们指出
的质量问题承包方必须立即进行整改，如施工方不整改，建设指挥部有权停止其施工，并由承包方承担因停工而造成的一切经济损失。
3.承包方必须严格按照本合同，严把质量关，因承包方施工不当造成的质量问题必须返工，所造成的`一切费用由承包方承担。
4.承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用，由承包人承担。
六、其它事项
1.工程建设因不可抗拒力造成工程延期承包方不负责任。
2.本合同以外工程量按照实际费用结算。
3.承包方若不按期完工，违约金每天按工程总造价千分之五计算，发包方将在总价款中扣除。
4.本合同一式四份，发包方承包方各持二份。
5.本合同自签订之日起正式生效。
发包方（盖章）：
法定代表
人（签字）：
承包方（盖章）：
承包方代表（签字）：
签订日期：二○一一年六月三十日
施工合同 篇5
甲方（发包方）：湖南尚美尔投资有限公司
乙方（承包方）：湖南亨通电力有限公司
受甲方委托，乙方承担湖南尚美尔投资有限公司10KV配套 工程的施工，根据《中华人民共和国合同法》和长沙电业局有关规定，结合本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，签订本协议，作为办理施工、验收、工程款结算的依据。
一、工程概况：
1、工程名称：湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程。
2、工程地点：长沙市杉木冲东路旁。
3、工程内容： 以现场查勘设计并报长沙电业局城南供电局审核的图纸为准。即从10KV线路T接到尚美尔公司地下室、一楼的分支箱。
二、工程的'承包及付款方式
1、经双方商定，该工程采取大包干的方式。包办本次工程验收、送电，所有设备、电缆采购、安装、调试工作的所有手续。全部由乙方负责且甲方不再承担任何费用。
2、工程造价：经双方协商，工程造价为人民币壹佰叁拾捌万元整（￥1380000元）（不含税），该造价根据甲乙双方现场查勘所定工程项目确定，如有增补项目，由乙方向甲方另行结算。
3、本协议签订之日起1天内，甲方一次性预付工程款1000000元，工程接近尾声支付进度款300000元，余款在工程验收合格，送电后7日内付清。
三、工期
1、开工时间：乙方收到甲方预付款，工程具备施工条件，在取得长沙电业局城南供电局的开工许可通知后，乙方正式进场施工，开始计算工期。工程竣工时间为*年11月30日（天气情况除外）安装调试完毕，验收并具备受电条件。
2、法定长假以及因季节性负荷紧张及其它原因造成不能停电时，以及其他不可预见因素的影响等原因，则工期相应顺延。
四、工程质量及安全
1、严格按设计图纸与说明施工，并根据现行国家《工程施工及验收规范》规定要求验收。
2、甲、乙双方应按照国家劳动安全法规及行业安全规程、规范和湖南省电力公司及长沙电业局的有关安全规定，对工程项目进行有效的安全管理，明确安全责任，做好安全措施。
五、双方责任
甲方责任：
1、按本协议的要求支付此项工程款。
2、提供施工用电、用水的方便及足够的施工场地，为乙方施工创造良好的施工环境。
3、委派施工代表，监督乙方的施工质量，协同解决施工中有关问题并负责施工中涉及的有关单位协调事宜。
4、本工程所涉及的红线划分、园林规划、市政道路、青苗补偿、施工场地协调等手续和费用由建设单位自行办理。
5、负责配电房的建设和电缆沟的建设。
乙方责任；
1、依据协议、施工图纸施工，并按期完成此项工程。
2、工程质量按国家及地方现行规范进行施工验收。
3、施工期间，乙方应安全施工，防止安全事故的发生，如因乙方责任发生的安全事故，其责任费用由乙方承担。
4、乙方应文明施工，交工前应清理现场。如因乙方原因造成的工期延误和工程损失，应对甲方的损失给予赔偿。
六、其他约定
1、如因乙方原因使工期不能按时完成所发生的误工费用由乙方负责，但如因不可抗力原因导致工期顺延，则乙方不承担延期责任。
2、甲方应按时支付工程款，如不能按期支付，甲方应承担违约责任。乙方如不能按协议工期施工或施工质量达不到设计规范要求，则乙方承担相应责任。
3、甲方对电缆通道可能引起的法律纠纷及经济纠纷承担全部责任。
4、合同履行过程中，任何一方不得擅自变更或解除合同。
5、双方在执行协议过程中，应本着实事求是、互相谅解、友好协商的原则解决施工中的问题，本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
6、双方发生争议后，除出现下列情况的，双方都应继续履行协议，保持施工连续，保护好已完工程：A：合同确无法履行；B：双方协议停止施工；C：法院要求停止施工。
7、本合同附件具有同等法律效力。
8、本合同经双方签字盖章生效，一式肆份，甲乙双方各两份。
甲方：湖南尚美尔投资有限公司 乙方：湖南亨通电力有限公司
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
开户银行： 开户银行：建行长沙芙蓉路支行
账号： 账号：43001530061052506364小区绿化工程施工合同工程施工合同示范文本社区建设工程施工合同
施工合同 篇6
发包人： (以下称：甲方) 承包人： (以下称：乙方)
根据本工程所需要，甲方决定将 工程木工劳务施工承包给乙方施工。按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方就本建筑工程施工事项经过协商，达成如下协议，签订本合同，以共同遵守履行。
一、承包范围：
该项目设计图纸范围内所有的结构构件的模板支护(含场外工程小型构件、设备基础、化粪池等，无论形状如何，均包含在综合单价里面)，具体内容如下：
1、基础、主体工程所有结构构件的模板制作、安装、拆除(模板成堆后由乙方清除钉子和杂物，甲方指定地方堆放)，支模装模架的搭设和拆除以及完工后现场清理至甲方指定地方堆放(含施工中模板修整)。包括所有的水、电、空调、消防预留盒及安装图上需预留洞模板的制作安拆均包括在承包范围内，甲方不另增加费用给乙方。
2、施工过程中木工所有材料进出场装卸、制安模板所需的步步紧、螺杆、元钉、铁丝、晚班用的照明灯具灯管、每层配电箱以外电缆、以及放线用的毛笔、铅笔、长钢卷尺等由乙方自备。乙方自带平刨机、压刨机、电锯、电钻以及木工操作所需的一切大、中、小型机具、工具及机械维修维护。以上机具、用品及辅材甲方不承担任何费用，只提供电源至施工场地的配电箱。
3、乙方施工用的统一工作服装、胸牌、防护用具、雨衣、雨裤、套鞋、手套等劳保用品有甲方统一购买。其中统一工作服甲方只收取成本费的20%，如乙方施工人员工作不超过1个月，甲方收取统一工作服全部成本费。防护用具、雨衣、雨裤、套鞋、手套甲方收取成本费的100%。
4、本工程全施工过程的轴线定位、标高控制由乙方负责承担，基础施工中重复放线的也在此承包范围内(含基础龙门架搭设的配合用工);甲方只提供每层标高的控制点，内、外控制测量点垂直引入各层楼面工作由乙方负责，如最后发现标高或轴线错误，责任由乙方承担。
5、乙方未按施工工艺和施工规范操作而导致跑模的构件，由乙方自请石匠清凿，达到抹灰的相关要求，并承担材料、人工损失费。偏位严重的现浇构件必须全部凿除，且承担材料、人工、能源、罚款等全部损失费用(楼板底、梯级板底为清水模，不抹灰，如不平整造成二次抹灰费用全部由乙方承担)，拆模后乙方必须清除模板接口处凸出表面的砼及留在砼表面的钉子铁丝等。
6、设计要求的止水带、后浇带、加强带，由乙方负责安装和支护(钢板止水带除外)。
7、支模架必须按规范由乙方搭设，楼层无论高矮必须搭设扫地杆，并应控制好标高，甲方专职质检员检查合格后方可进行下道工序施工。
8、因设计的原因所引起的零星变更，而造成的用工、返工，甲方不签任何费用给乙方。
9、按设计图纸要求需预留拉结钢筋的`部位，由木工组按规范要求高度钻眼，钢筋工预埋钢筋，如木工未钻眼或漏钻而引起的返工等现象，该费用由乙方承担。
10、所有支模部位接缝需胶带封口的用工和采购胶带的费用由乙方承担。
11、乙方必须配备技术人员，如不合格，甲方有权辞退，并另请合格人员，费用由乙方负责。
12、如乙方浪费材料超过其签收材料的5%，超过部分材料的费用由乙方承担。
二、承包单价：
乙方按承包范围内规定的工作量和事项进行包干，其具体承包单价为：按照模板与混凝土的接触面积计算综合单价包干为 元/m2。
1、上述施工单价含包工、包辅助材料、包机械设备、包步步紧、螺杆、钉子、铁丝、胶带纸等(只不包含竹胶模板和木方，其他都包括)。
2、上述施工单价均包含相应分项工程施工区域内的拉墙筋的预留孔设置，设备的预留孔，砼浇捣时的护模。构件脚手架和模板安装、拆除转运，材料的清理和转运堆码、利用，需装车转运的，上车和卸车，不分区域，由乙方负责。
3、上述施工单价含为采取保证安全措施的一切费用。
三、质量要求：
1、严格按设计图纸和施工规范要求施工;
2、承台、地梁、基础柱、梁、板、柱、墙、模板安装，必须符合设计图纸和规范要求;
3、承台、地梁、基础柱、梁、板、柱、墙的模板安装必须做到所有构件标高、中线、构件几何尺寸等准确，安装牢固;
4、承台、地梁、基础柱、梁、板、柱、墙的模板垂直度、平整度好，接口和接头几何尺寸准确不移位，不变形;
5、承台、地梁、基础柱、梁、板、柱、墙模板拆卸合理，成品保护
好，堆码整齐;
6、所有承台、地梁、基础柱、梁、板、柱、墙模板安装，必须符合《质量验收标准》的规范要求。
四、付款方式：
1、乙方承包该工程包工的人工费，地下室及裙楼部分每完成 层施工任务，综合楼部分每完成 层，经相关单位验收合格，甲方核算其工程量，甲方支付乙方已完成工程量 %的工程款。
2、甲乙双方就该工程单价劳务承包各项事项达成一致，在签订合同的次日乙方需向甲方预交保证金 元，作为乙方工程质量和各方面诚实信用履约金，此金额待竣工验收完工后一个星期内甲方一次退给乙方(合同签订后进场施工一周内如乙方放弃毁约、不听从甲方指挥、质量不合格和工期达不到要求，诚实信用履约金不予退还，此费用作为赔偿甲方的损失，该履约保证金不记利息)。
五、施工进度要求：
1、乙方所施工的各分项工程的承台、地梁、基础柱、梁、板、柱、墙模板安装、拆除必须按甲方所制定的各项施工进度和生产安排完成。确保每一分项工程在规定的时间内完成所相应的工作量。同时在紧张的时间内，必须保证24小时连续加班作业，不得影响其他班组和工种的施工。
2、以甲方下发的工期进度要求，乙方必须在规定工期内完成每个单位工程。工期不管气候的变化，包括风、雨、雪在内(必须在相关部门验收认可后)。如甲方材料供应不及时，工期相应顺延。如业主变更，造成乙方暂时窝工，甲方不负责任何费用。
3、因甲方原因或不按规定付款(超过约定的付款期限一个月)，经乙方认可可按实顺延(该期限必须经过甲方现场负责人签字确认方为有效)，另外除不可抗拒的因素发生时，经甲方认可可顺延外，其它原因均不得顺延，甲方也不承担期间的所有费用。
4、该工程在规定完工期限内，超过规定期限，乙方推迟每个单位工程工期所支付甲方违约金按 1000 元/天计算。已有单位工程工期安排如下：以甲方和业主所履行的开工令日期，乙方必须在 天内完成该工程所承包的事项。
5、施工期间必须保证与其它班组同步，无条件接受项目部安排的加班加点，如因本班组原因造成其它班组停工后返工的，其损失和赔偿由本班组负责。
6、乙方必须保证施工期间所须要的高素质有技术的人工施工操作，且分班日夜轮流作业，任何时候都不能在本工种承包范围内有闲置作业面。
7、乙方必须服从甲方管理人员的安排，不得顶撞甲方施工员，不服从的问题可以到办公室单独解释。
8、做到工完场清，材料堆码整齐，如需甲方派人清扫、堆码、工资从乙方扣除。
9、在施工期内如遇双抢、春插、晚收，乙方应保证满员。甲方不发任何补贴，若乙方不服从管理，甲方有权将乙方清退出场，但乙方不得中途以任何借口或种种原因终止合同，否则不予结算任何工资，另履约保证金不予退还给乙方。
10、如乙方完不成甲方规定的工期要求、质量不合格或不听从甲方指挥，甲方有权另外请施工队进场施工，并有权辞退乙方。清退的工程量结算只按已施工的50%计算乙方不得有任何异议。
六、安全文明施工;
1、所有的材料吊运和堆码，必须做到安全可靠，合理准确。按指定地点堆码整齐，不得乱丢乱放，不得发生任何安全事故，造成的一切损失由乙方负责。
2、所有施工人员必须严格按安全用电标准施工，不得私自乱拉乱接，不得出现由于违章用电而发生大小安全事故的现象，造成的一切损失由乙方负责。
3、乙方所用的木工机械必须由专人进行操作，经常对机械进行检查维护，不得出现由于机械的问题而发生一切大小安全事故，造成的一切损失由乙方负责。
4、乙方所用材料的废料和多余料必须及时进行清理，合理利用定点堆放，楼面施工后，不得出现任何品种，规格的剩余材料，做到工完场清、文明施工。
5、乙方进入施工区域作业时，必须佩戴安全帽，穿工作服和佩戴胸牌，甲方负责购买工作服。如乙方施工人员未佩戴安全帽、未穿工作服、未佩戴胸牌等，由此业主所罚一切款项由乙方负责。
6、开展安全生产群众监督员活动，所有安全员纳入项目部安全管理机构，接受甲方统一管理，负责日常安全管理工作。乙方必须加强安全管理，确保无重伤、死亡事故。
7、乙方必须做好班内安全教育，开展班前安全活动，并形成书面记录。严格执行国家、地方和项目制定的安全操作规程，安全管理细则、安全管理制度及制安管理条例。
8、严禁违章作业与违章指挥，乙方有权拒绝一切违章指挥。乙方操作前应对脚手架、安全作业环境进行检查，发现安全隐患应及时上报，待隐患消除后方可操作。严禁利用吊装设施上、下和攀爬脚手架，如有违章，乙方每人每次需向甲方支付违约金500元。
9、严禁带病上岗、酒后上岗和体力不支者上岗，如有违反，乙方每人每次需向甲方支付违约金500-1000元，因此发生的安全事故乙方自负责任。
10、发生安全事故，造成人员伤亡时，乙方负责人应积极配合甲方做好伤亡人员的安抚工作，不可逃避、懈怠以及推脱责任等。
11、乙方人员在施工期间因病、老等自然死亡产生的费用，由乙方承担，如乙方对此予以推诿、回避，甲方有权代为支付相关必要费用，并从乙方工程款内扣除。
12、进入本工程的乙方所有人员，在日常生产、生活中，必须严格遵守甲方制定的各项安全生产管理条例，如有违章，按如下条例支付违约金：
12.1、施工现场未带安全帽或打赤膊者，乙方每人每次需向甲方支付违约金100元，及承担甲方支付给业主的违约金。
12.2、安全帽未系带或赤脚者或穿拖鞋者，乙方每人每次需向甲方支付违约金100元，及承担甲方支付给业主的违约金。
12.3、损坏安全防护设施或安全标识牌，乙方每人每次需向甲方支付违约金50～200元，及承担甲方支付给业主的违约金。
12.4、施工现场未经允许，私自拉闸停电，乙方每人每次需向甲方支付违约金500元，及承担甲方支付给业主的违约金。
12.5、打架、斗殴者，乙方每人每次需向甲方支付违约金500元(医药费打架双方互相承担)，及承担甲方支付给业主的违约金。
12.6、偷窃者，乙方每人每次需向甲方违约金500-1000元，情节严重者，送公安机关处理，及承担甲方支付给业主的违约金。
13、在宿舍里面严禁用热得快，电饭煲，电磁炉等电器。因电线承受不起，容易引起火灾，如违规使用电器，后果自负。发现一次罚款500元。请到厨房去烧水、煮饭，厨房里供应了专门的电源。
14、碘钨灯严禁用来宿舍照明，取暖，烤衣服。发现一次罚款200元。
15、施工现场严禁使用花线及负导线，任何临时电线必须使用插头接线，发现一处罚款500元。
七、权利义务
1甲方权利义务
1.1、在乙方同意的情况下，对本合同修改、补充的权力。
1.2、甲方按承包合同规定审核工程量、支付工程进度款,以及洽商签证、办理结算。
1.3、甲方对工程的质量、技术、进度、环境、职业健康、安全、文明施工及工程成本进行全面控制及统一管理;负责与建设方、设计方及监理等外界各方面的联络及总体协调工作。
1.4、甲方可随时检查工程进度、质量、环境、职业健康、安全及文明施工,对工程施工进行全过程控制;组织生产例会,协调安排生产;组织对工程的施工验收和本工程技术资料的收集、汇总;组织安排工程移交的维修保修工作。在乙方进场一周内,对乙方进行书面的环境及职业健康、安全教育、技术及现场文明施工教育、成品保护教育。
1.5、甲方向乙方提供壹套施工图纸(乙方要求额外图纸时,需向甲方提出申请,由甲方安排复印,费用由乙方承担)。
1.6、甲方按进度要求提供甲供材料。
1.7、甲方的现场代表是 ,现场代表负责日常施工的管理协商。
1.8、甲方有权辞退乙方不听指挥和不听安排的人员;如乙方不能满足甲方对其工期、质量、现场安全及文明施工等各种要求，甲方有权勒令乙方停工整顿直至终止合同，由此造成的损失由乙方承担。乙方中途退场，而影
响到甲方工程的施工，甲方有权不予结算，如乙方施工质量和进度达不到甲方要求，甲方有权予以辞退。。
1.9、甲方只提供住宿地方(包用水用电)，包括现场活动住宿，生活用品、饮食、茶水等由乙方自备。
2乙方权力义务：
2.1、乙方进场后(或人员变动)时，必须提供职工花名册、身份证复印件报项目部备案。所报花名册人员必须与相应人员本人身份证名字及事实相符。乙方人员与其花名册不符者所发生的伤、亡事故，甲方将视其为私招乱雇，勿论原因，一切后果由乙方负责，所发生的一切费用由乙方承担。
2.2、乙方必须及时支付民工工资，不得因民工工资事件影响甲方的工作和信誉。
2.3、乙方必须按照工程图纸、甲方施工方案、工艺标准、技术交底、以及甲方其它要求组织施工作业;必须按期、保质、保量、安全地完成所承包的分项工程。
2.4、甲方提供的工程物料、设施、临时工程从移交之日起由乙方负责保护、保管、维修、保养、并由甲方协调使用。乙方应周全考虑由于承包工程的具体情况，甲方的任何上述物品一旦不能满足工程的实际需要，而采取措施的费用和开支,并应按照甲方的要求实施。甲方提供的物料由乙方负责工地现场的卸车及搬运。有多家劳务队施工时,甲方提供给谁的物料由谁负责工地现场的卸车及搬运。有多家劳务队公用的物料时,由甲方根据供应的物料的量轮流指定工地现场的卸车及搬运的劳务队,乙方劳务必须服从指派,但甲方应尽可能公平指派。
2.5、乙方必须服从业主、监理及甲方关于宿舍及施工现场的管理规定，如果乙方人员违纪、违规、违法，由此产生的一切后果由乙方负责。
2.6、由乙方人员造成的生产安全，治安事故，触犯国家法律法规及现行的治安条例人员，由乙方自行解决，如出现伤亡、工伤事故均由乙方自行负责，所造成的经济费用全部由乙方承担。
八、其他
1、如经甲乙双方协商，签订的其他协议，如工期进度等，同本合同具有同等效力。
1、经双方共同商议，任何一方不得违约。否则，一切损失均由违约方负责。双方签字生效，具有法律效应，本合同一式肆份，甲方叁份、乙方壹份。
2、解决合同纠纷的方式：双方协商解决，如协商不成，可向施工所在地当地经济仲裁委申请仲裁，或向施工所在地当地人民法院提起诉讼。
甲 方： 乙 方：
甲方代表：
身份证号码： 身份证号码：
联系电话： 联系电话：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
施工合同 篇7
甲方：
乙方：
经甲乙双方协商，由乙方承包甲方厂内道路铺设工程，依据《中华人民共和国合同法》以及相关法律、法规，为了明确双方的权利义务，经双方协商一致，达成如下协议：
一、工程地点：
二、承包范围：厂内道路工程，包工，包机器设备，保质量，包安全，负责保修。
三、材料供给：甲方提供沙子、水泥，其他材料由乙方提供。
四、工程内容：乙方负责厂区道路及地面硬化。
五、道路要求及质量：车间道路水泥厚度150厘米，其它道路200厘米;质量必须符合国家规定的道路质量标准。
六、工程期限： 年 月 日至 年 月 日，保修期 年。
七、合同价款：采用工程单价承包方式，承包单价为 元/㎡，按实际施工最后结算。
八、施工方法：备料--拌合--填平--压实--摊铺--整型--养生。
九、结算方式：在工程竣工验收合格后，拨款至总价款的 %，剩余工程款作为质保金，在竣工后 年以后付清。
十、双方责任承担：
1.甲方提供厂内水电，乙方负责工程的施工及质量，如果保修期内出现任何质量，乙方应无偿及时修复。
2.乙方对现场的安全及施工人员的安全负责，在施工过程中造成他人损害及施工人员受伤的安全事故均由乙方负责，与甲方无关。
3.乙方不得以任何理由停工、怠工，一经甲方发现，甲方有权终止合同，并要求乙方承担违约责任。
十一、违约责任：
1、因承包人原因，未按本合同约定的时间竣工，每延误一天，全部损失。
2、因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求，发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的.，发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由承包人承担。
3、承包人在施工过程中弄虚作假，采用不合格工程材料的，
十二、争议解决方式：发生争议后双方应协商解决，协商不成的，任何乙方均可向迁安市人民法院起诉。
十三、本合同未尽事宜，双方协商解决。
十四、本合同系双方真实意思表示，不存在欺诈胁迫，双方认真履行。
十五、本合同一式二份，甲乙双方各持一份，双方签字后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【施工合同】相关文章：
施工合同施工合同08-19
施工施工合同11-27
建筑施工承包施工合同11-10
施工施工合同15篇09-23
施工合同11-06
施工的合同11-28
施工合同03-19
园林施工合同 施工合同管理的内容05-17
建设工程施工项目施工合同03-14
建设合同施工合同04-28