施工合同

【精选】施工合同范文锦集十篇

　　现今很多公民的维权意识在不断增强，人们运用到合同的场合不断增多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，下面是小编为大家整理的施工合同10篇，欢迎阅读与收藏。

施工合同 篇1

　　发包方(甲方)：_________

　　身份证号码：_________

　　联系(通信)地址：_________

　　电话：_________

　　手机：_________

　　承包方(乙方)：_________

　　公司总部地址：_________

　　法定代表人：_________

　　电话：_________

　　法人营业执照号：_________

　　资质证书号：_________

　　分公司(分部)地址：_________

　　营业执照号：_________

　　电话：_________

　　负责人：_________

　　职务：_________

　　签约人(或代理人)_________

　　电话：_________

　　依照《中华人民共和国合同法》、建设部《住宅室内装修管理办法》及其他有关法律法规，结合家装工程施工特点，双方协商一致，签定本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程地址：_________。

　　2、建筑面积：_________㎡。

　　3、户型：_____室_____厅____卫，为平层□，或错层□，或复式□，或别墅□。(□为确定的内容，以√或×表示，下同。)

　　4、承包方式：双方商定采用下列第______种方式承包：①乙方包工、包辅助施工材料、包全部□或部分□主材(以"甲方委托乙方代购主材清单"为准)。②乙方包工、包辅助施工材料，甲方提供主材(见甲方提供材料明细表)。③其他方式_________。

　　5、施工内容：(附施工说明、施工图及工程报价单)。

　　6、施工日期：_____年_____月____日至_____年_____月_____日。

　　7、合同付款：(大写)_________元。竣工后据实复核结算□;合同款包干□。

　　8、支付方式：合同签定后，甲方预付30%工程款_____元;水电等隐蔽工程验收后支付40%工程款____元;家私、天花、厨卫等中间工程验收后支付25%工程款____元和追加工程款___元。工程竣工验收合格后5日内支付5%的尾款______元。

　　9、甲方向乙方支付定金和工程款时，应认真核对乙方收款印鉴，取得乙方盖有"财务专用章"的收据或发票，除此以外的凭证，乙方不认可。

　　二、施工图纸

　　双方商定施工图纸采取下列第_________种方式提供：

　　1、甲方自行设计提供施工图纸，图纸一式二份，甲乙双方各一份。

　　2、甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式二份，甲乙双方各一份。设计费(大写)_____元。(此费用由甲方支付□;此费用予以减免□)。

　　三、甲方工作

　　1、若由甲方自行设计的，开工前向乙方提供确认的施工图纸和施工说明，并进行现场交底。

　　2、审核和确定乙方设计的施工图纸、施工说明及提出交的工程报价单，并分别鉴字认可。

　　3、开工前尾乙方入场施工创造条件，包括搬清家内家具、陈设，和归堆、遮盖，以不影响施工尾原则。

　　4、提供施工所需的水、电。办理施工所涉及的申请手续及支付相关费用。

　　5、负责协调施工队与邻里之间的关系。

　　6、及时提供符合设计要求、正规厂家合格的自备材料和设备。

　　7、组织好工程质量、施工进度的监督和隐蔽工程、中间工程及竣工阶段的质量验收。

　　四、乙方工作

　　1、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全法和环境保护规定。严格按双方确定的设计图纸和施工说明进行施工，按期保质完成装修工程。

　　2、若由乙方设计，开工前向甲方提供双方确定的施工图纸和施工说明，并进行现场交底。

　　3、施工中不得拆改承重结构、暖通及燃气设施，如确需拆改须由甲方到有关部门办理相应审批手续。

　　4、确保装修质量，尤其是水、电等隐蔽工程的质量，严防渗漏堵塞。装修期间和保修期内如发生施工造成的质量问题，负责返工返修，费用自负。

　　5、遵守有关部门对施工现场管理的规定，做好现场安全保卫工作，处理好施工扰民问题及与四邻的.关系。

　　6、保护好原居室内的家具和陈设，保证施工现场的整洁，工程完工后负责并负责将垃圾运到指定地点。

　　7、组织好工程质量的自检和甲、乙双方(第三方监理也参加)共同进行隐蔽工程、中间工程和竣工验收。

　　五、工程监理

　　本工程实行工程监理，甲乙双方共同委托_____监理公司对本工程进行监理，甲方付监理费____%，乙方支付___%;甲方单独与监理公司订立家装工程监理合同，由甲方支付监理费。

　　六、工期

　　1、乙方应按合同期限完成整个工程，不得无故拖延工期，除甲方变更设计方案和停电、停水等不可抗力因素导致停工4小时以上等原因外，工期每拖延一天，由乙方支付甲方工程总造价千分之一的违约金。

　　2、由于甲方原因导致中途停工，工期顺延。且每停工一天，由甲方按工程总造价的千分之一补偿乙方误工费。

　　3、若甲方增加工程内容，按新增加工程量顺延工期。

施工合同 篇2

　　委托方（甲方）：

　　承接方（乙方）：

　　工程名称：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》，中华人民共和国建设部（20xx）92号文《商业工程装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。

　　第一条：工程概况

　　1.工程地址：后湖国际艺术区

　　2.户型规格：_旧厂房改造______________

　　3.施工内容：详见本合同附件《工程预算表》

　　4.委托方式：模式具体以图纸和预算为依据。

　　5.工程开工日期：20xx年月日

　　6.工程竣工日期：20xx年月日

　　7.工程总天数天。

　　第二条：工程价款

　　总计工程价款（金额大写）（￥元）具体项目按合同附件《工程预算表》和施工图，项目为准。

　　第三条：质量要求

　　1、本工程执行DBJ08-62-97《商业建筑装饰工程技术规程》、DB31/T30-1999《商业装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。

　　1、本工程由甲方认可的设计的施工方案及预算施工，如项目变更则另议。在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，确定后方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期甲、乙双方商定。

　　2、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　3、由于乙方原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。

　　4、工程验收后，工程质量按行业要求，非正常人为情况除外工程整体质量保修六个月，终生维护。如甲方提供材料引起的`质量问题则由甲方材料供应商负责。保修期从竣工验收之日起算。

　　5、工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。

　　第四条：付款方式

　　1、工程款付款方式列下表：

　　甲方分三次付款付款时间金额

　　签定合同后40%开工前元

　　施工过半40%泥工木工基本完工元

　　施工基本完工15%油漆完工元

　　安装完成5%工程完工验收时元

　　2、工程款尾款按5%收取。

　　3、双方款项往来，均应出具收据。

　　第五条：合同的变更和终止

　　1、合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10％交付违约金，并办理终止合同手续。

　　2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。

　　第六条：合同生效

　　1、本合同和合同附件需双方签字后生效。

　　2、合同附件与本合同具有同等的法律效力。

　　3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方（业主）： 乙方：

　　电话： 电话：

　　如甲方不能到现场沟通可授权委托代理人，职责与甲方同等。甲方授权代理人为

　　委托代理人：

　　电话：

　　签约日期：

施工合同 篇3

　　用工方： （以下简称甲方）

　　施工方： （以下简称乙方）

　　在平等互利、公平、守信、合法的前提下，甲乙双方就白杨新镇风情酒店的泥工施工工程承包给乙方，达成如下协议：

　　一、工程内容和范围：施工图纸中墙体砌筑工程、室外台阶、墙体面层、屋面工程、外墙装饰贴砖、瓦、室外散水及排水沟，施工现场的`清扫直到竣工验收交付使用。

　　二、本工程所需工具，机械由乙方自备（鸡公吊及脚手架由甲方提供）。

　　三、质量要求：以建筑工程施工验收规范标准为准。

　　四、施工单价：按建筑面积65元/平方米计算。

　　五、工资结算：主体每砌筑、粉刷完工一层甲方向乙方借支5000元，余款待甲方整体验收合格后一周内一次性付清。

　　六、工程工期：自框架主体完工之日起45个工作日进场日期由甲方电话通知。

　　七、签订本合同之时，乙方必须向甲方交纳履约保证金壹万元，若乙方不按时进场或施工中不听从甲方安排，甲方将不予退还该保证金。

　　八、施工责任：若乙方在施工中出现质量问题所造成的一切损失由乙方承担。

　　本合同一式二份，若有未尽事宜，甲乙双方另行协商，双方签字之日起生效，甲乙双方各执一份。

　　甲方签字：

　　乙方签字：

施工合同 篇4

　　甲方:

　　乙方:

　　为响应县创卫办要求综合整治小区环境卫生，根据<中华人民共和国合同法>及有关法律，经甲乙双方友好协商，一致同意按下列条款签订本合同:

　　第一条:工程概况

　　1、工程名称:道路维修

　　2、工程地点:

　　3、承包方式:包工包料

　　第二条:工程期限、合同金额、付款方式

　　1、本合同工期为三十天

　　2、工程总造价:元整，大写。本合同签订生效后，即开始进场施工。施工结束后经甲方验收合格，按预算价下浮17%结账。乙方出具由税务局监制的有效发票。(工程预算见附件)

　　3、预留工程造价的5%，即玖仟元整为工程质保金，保修期两年，两年后返还，若两年内出现由工程质量造成的问题，由乙方负责维修，维修费由乙方承担。

　　第三条:双方责任及义务

　　1、乙方必须按照设计图纸及甲方的要求保质、保量的进行施工，如工程质量不符合相关规定，乙方负责无偿维修或返工，否则将赔偿甲方的一切损失。

　　2、乙方必须按双方约定的`时间完工，如发生不可抗力因素，工程顺延。非不可抗力因素形成的工程延后，视为违约，并赔偿甲方工程总造价10%的违约金。

　　3、使用过程中，如出现由工程质量造成的问题，乙方在得到甲方通知后应及时负责维修。

　　第四条:违约责任

　　1、乙方采购的材料必须保证质量，且是符合设计要求的合格产品。否则，应及时、免费按照甲方要求更换。

　　2、合同纠纷解决方式:双方协商，若达不成一致，可法院起诉。

　　本合同一式贰份，甲乙二方各执一份，均具有同等效力，本合同自签订之日起生效。

　　甲方(公章):_________乙方(公章):_________

　　法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

施工合同 篇5

　　发包方： （以下简称甲方） 承包方： （以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包条例》结合本工程具体情况，根据双方责、权、利明确和遵循平等互利的原则，经双方协商，签定本合同。

　　一﹑工程名称：

　　二﹑工程地点：

　　三﹑承包范围：

　　外墙落地式脚手架及悬挑式脚手架的搭设、拆除；层间水平防护、临边防护、电梯井口、洞口等所有内防护的搭设、拆除；卸料平台、升降机防护架、上料口的搭设、拆除；脚手板、挡脚板、安全网及各类条幅、标牌的安装拆除；剪刀撑用钢管、挡脚板等需要刷漆材料的油漆工作；悬挑架所用吊环的预埋工作。

　　四、承包方式：

　　甲方提供手架所需的`周转材料〈钢管、扣件、密目网、脚手板、尼龙绳、铁丝、铁钉、灭火器材、方木、模板、尼龙网、工字钢、钢丝绳、油漆等〉；乙方负责现场施工及管理。

　　五、进场时间、开工日期及合同工期：

　　进场时间：本合同甲乙双方签订年，乙方应在 日内组织进场； 开工日期：以乙方进场后正式施工之日起；

　　合同工期：随工程主体进度，满足施工及安全防护要求。

　　六、工程造价：

　　经双方议定， 以建筑面积计算 元/m2。

　　七、工程质量：

　　乙方按脚手架施工组织设计要求及操作规程进行施工，工程质量应满足现行国家规范要求。

　　八、甲乙双方责权：

　　甲方：

　　1、提供搭拆升降脚手架所用的周转材料〈钢管、扣件、密目网、脚手板、尼龙绳、铁丝、铁钉、灭火器材、方木、模板、尼龙网、工字钢、钢丝绳、油漆等〉应符合国家标准。

　　2、甲方塔吊在工作范围内无偿地配合乙方搭拆脚手架所需材料的吊运。

　　3、甲方负责协调乙方同其它班组之间的关系，提供住宿、材料仓库用房。

　　4、若因甲方原因致使脚手架发生事故的，甲方承担一切损失和法律责任。

　　5、若因乙方原因造成事故的，乙方承担一切损失和法律责任。

　　6、甲方在乙方开工前应将周转材料备齐，以免耽误工期。

　　7、甲方负责对乙方施工人员进行施工及安全技术交底。

　　乙方：

　　1、乙方按照甲方环境、职业健康、安全管理之规定，认真做好脚手架外防护的安拆，并做好日常维护工作；并遵守甲方的现场管理制度，服从甲方协调。

　　2、乙方施工期间坚持安全生产文明施工的原则进行施工。

　　3、乙方应向甲方提供外搭设架体操作人员的上岗证书，并按国家规范操作，否则造成的一切后果乙方自负。

　　4、乙方按规范施工，确保外架的安全及整体外观形象。

　　5、乙方在施工时应结合甲方的需要事前综合考虑甲方使用过程中塔吊、施工电梯及卸料平台的安装部位，负责外架与塔吊、施工电梯及卸料平台部位的改拆，费用由乙方承担。

　　6、乙方现场至少应配备管理人员一名以便与甲方协调，并经常性的对外架设备进行检查，对施工人员进行班前安全教育，对存在的问题及时处理，对有安全隐患的情况有义务及时通知甲方并解除隐患。

　　7、乙方施工人员的工具及安全劳保用品自备。

　　九、结算方式：

　　1、合同签定生效后，乙方施工人员进场，达到施工条件甲方支付给乙方生活费。

　　2、脚手架搭设完成，经验收合格后甲方支付给乙方工程价款的50%。

　　3、脚手架拆除完成，材料按甲方要求在指定场地堆放整齐，甲方支付给乙方工程价款的40%。

　　4、余款10%在乙方承包工程全部结束后一个月内结清。

　　5、若甲方不能按合同及时支付工程款给乙方，所造成的一切经济损失和法律责任全部由甲方承担。

　　十、未尽事宜由甲乙双方友好协商解决，签定补充协议，补充协议是本合同不可分割的组成部分，具有同等法律效力。如协商不成可向法院起诉。

　　十一、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，双方签字盖章后生效；合同款项执行完毕后失效。

　　甲方： 乙方：

　　（盖章） （盖章）

　　代表： 代表：

　　日期： 日期：

施工合同 篇6

　　XX乡xx村委会： (以下简称甲方)

　　施工单位： (以下简称乙方)

　　为了保质保量按时完成余卢村道路水泥混凝土路面施工任务，经甲、乙双方协商，订立如下合同，以便双方共同遵守。

　　一、工程地点及规模

　　马源村0.5公里，宽3-3.5米，厚18公分。

　　二、工程质量

　　1、垫层：垫层补强所用材料为碎砾石，规格为碎砾石在4厘米以下，按10㎝标准厚度补强进行压实整平。

　　2、水泥混凝土路面：混凝土厚度18厘米，江西万年青牌水泥标号为325#，用强制性方式搅拌机，路面表面采用抗滑粗糙面，其抗滑构造深度为0.6毫米，胀缝每4米设一道，用切割机切割。保养期为28天，第1—7天内昼夜每2小时洒水1次，第8—14天内白天洒水6次，第15—28天白天洒水4次，每天洒水必须饱满，混凝土板断裂块数应不超过受检块数的1%，断裂块采取相应的有效措施弥补，板块裂缝应不超过受检块数的8‰，并应采取相应的有效措施弥补，板块裂纹块数应不超过受检块数的12‰，石子外露、脱皮、缺边、掉角等损害现象，不超过受检面积的3‰。

　　3、路肩：水泥两边路肩标准为0.50米。

　　上述未涉及的部分必须按交通颁布《规范》要求进行施工。

　　三、工程监理

　　1、工程中有不符合或严重违反操作规程及未按前述的.《工程规模》、《质量要求》进行施工的，监理人员有权责令停工、返工。

　　2、前一道工序完工后，必须经监理人员验收后，方可进行下一道工序，绝不允许先进行下一道工序施工，然后补办验收手续。

　　3、付款必须有监理负责签字。

　　四、有关事项

　　1、乙方必须有1至2名公路技术人员负责施工技术，把握施工质量，1名有施工经验的施工人员自始至终直接参与指导施工。

　　2、项目资金，待甲方验收合格后结算并支付。

　　3、停电、误工、工伤事故引起的费用由乙方负责。

　　4、无任何条件(除不可抗拒的自然灾害)延期竣工，每延期一天扣款20xx元。

　　5、施工中，因质量问题监理人员责令的停工、返工引起的费用由乙方自负。

　　6、税收和管理费等按照国家有关政策由乙方承担。

　　7、在路面完工后，甲方要配合乙方管理好路面，如果乙方管理不到位造成的工程质量由乙方负担。如果当地百姓强行提前通车造成的工程质量问题由甲方负担。

　　五、工程造价。

　　按实际现浇水泥面面积计算造价，每平方米40元，按包干经费进行结帐，单价不随物价上涨及政策调价而改变，该工程总造价2万元。

　　六、付款方式

　　由施工单位带资修建，工程验收合格后，余卢村委会付工程资金的90%，余额待一年后工程无问题付清。

　　七、开工、竣工、验收日期

　　1、开工日期20xx年7月10日之前

　　2、竣工日期：20xx年8月20日

　　本合同一式两份，甲乙双方各一份，本协议自签字之日起生效。

　　甲方： 乙方(施工单位)：

　　法人代表： 代表：

　　年月日：

施工合同 篇7

　　发包人（甲方）：

　　承包人（乙方）：

　　依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就项汇流箱、配电柜及其他相关辅材。

　　1、基础施工部分包括：场地平整、场地开挖、基础制作、屋面防水及其附属施工。（注：本项目屋面防水由发包方施工）

　　2、电气安装部分包括：太阳能支架及组件安装，电缆敷设、接线，逆变器、配电柜安装，防雷接地、输出线路的所有设备安装调试。

　　二、工期

　　开工日期：

　　并网日期：

　　竣工日期：

　　四、合同价格和付款方式

　　合同价格

　　本合同为固定总价合同（含税），不做工程决算。合同总价格为人民币（大写）：元（小写金额元）。合同总价已包括了合同中规定的总承包方应承担的全部义务（包括提供货物、材料、设备、保险、服务等义务）以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用，包括但不限于为实施本项目施工前的准备、进退场前的场地平整、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的各种措施费、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、保险及政府各部门的收费等一切费质保金为合同总价的%，本合同的质保期为年，在竣工验收合格次日开始计算。发包方在质保期满后15日内一次性支付质保金给承包方。

　　五、施工质量和质量检查

　　1、工程质量

　　（1）、承包方应对施工工程质量全面负责，施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。

　　（2）、发包方确定为不合格的工程，承包方必须返工重来，费用由承包方自行承担。如果因此引起工期延误，承包方应无条件赶工并完成计划。

　　2、质量检查：

　　六、解决争议的办法起诉讼。

　　（1）调解要求停止施工，且为双方接受。

　　（2）法院要求停止施工。

　　七、违约

　　1、甲、乙双方约定，违约应承担以下经济责任：

　　（1）、发包方不能及时给出指令、确认、批准、不按合同约定履行自己的'各项义务，使合同无法履行的，应承担违约的责任，违约金按实际损失向承包方支付。

　　（2）承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及本合同附件要求，或发生其它使合同无法履行的行为，承包方应承担违约责任，违约金按实际损失金额向发包方支付，且23发包方无故恶意拖欠工程款的，付的工程款不予退还。

　　九、合同的生效及终止

　　1、本合同自双方代表签字并加盖合同章之日起生效。

　　2、本合同在双方完成相互约定的内容后即告终止。

　　十、合同份数

　　本合同正本一式肆份，发包方执贰份，承包方执贰份，具有同等效力。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

施工合同 篇8

　　发包方：****建材集团

　　承包方：****建筑安装工程有限责任公司

　　根据相关法律法规，经双方友好协商一致，签订本合同，并信守下列条款，共同严格执行。

　　第一条 工程名称：****粉磨机基础工程。

　　第二条 工程地点：****厂区内。

　　第三条 工程内容：以发包方提供的`施工图纸及现场确认单为准。

　　第四条 工程造价：按实际工程计算。

　　第五条 承包方式：包工包料。

　　第六条 工期：本工程设备基础主体工程须于20xx年4月1日前完成。

　　第七条 工程质量：本工程质量等级为合格。

　　第八条 结算方式：以实际工程量为结算依据，按月进度支付工程款。

　　第九条 发包方权利：派驻工地全权代表，负责与乙方工地代表进行联系，并对设计、施工技术、经济签证等事宜办理相关手续。

　　第十条 承包方权利：

　　1、按发包方提供的图纸及具体要求组织施工；

　　2、确保工程质量和工期，不偷工减料；

　　3、施工中注意安全，如因自身原因引发安全事故造成损失的，均自行承担。

　　第十一条 竣工验收与结算：

　　1、工程竣工后，由发包方组织人员对工程进行质量评定和验收；

　　2、竣工验收后十日完成工程结算。

　　第十二条 付款方式：自工程开工之日起每月按实际工程量的70%支付工程款，工程竣工完成结算后三日内付至95%。剩余5%作质量保证金，于工程完工后一年后在未出现质量的情况下，予以支付。

　　第十三条 保修：本工程保修期为一年，自发包方在竣工验收单签字之日算起。

　　第十四条 附则：

　　一、 本合同一式四份，双方各执两份；

　　二、 合同有效期限：本合同经双方签章后生效，至工程竣工验收结清尾款后失效。

　　发包方： 承包方：

　　法人代表或代理人：法人代表或代理人： 电话：电话：

　　签订日期： 年 月 日

施工合同 篇9

　　发包人（全称）：

　　承包人（全称）：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本外墙保温工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　工程概况：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　工程承包范围：

　　承包范围：合同内每栋单体楼外墙胶粘50mm厚xps板保温层；外表面胶粘标准网格布；安装高强塑料铆钉。

　　合同工期：

　　工期：按项目总进度及甲方要求为准

　　如果因发包方原因或建筑物主体不能进入外墙保温施工工序，工期应顺延。

　　标准、规范及有关技术文件：

　　施工过程严格按照《宁夏回族自治区外墙保温应用技术规程（DB64/048—20xx）》执行。

　　引用标准：

　　《绝缘用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（xps）》GB/T 10801。2-20xx

　　《玻璃纤维制品实验方法》（JC176—1996）

　　《康克外墙隔热保温系统施工规程》

　　质量标准及验收办法：

　　1、工程施工及验评办法严格执行《宁夏回族自治区外墙保温应用技术规程（DB64/048—20xx）》。

　　2、质量等级：合格

　　3、质量等级经质检部门，监理单位，建设单位验评后达不到合同规定标准，由承包方无偿返修，达到合同规定质量等级后方可交工。

　　技术资料、图纸及其它材料的提供办法：

　　1、发包人向承包人提供图纸、相关技术资料，在施工过程当中如有变更应出具变更通知单。

　　2、承包人在施工前向发包人提供产品近期检测报告，产品合格证，施工工艺及施工技术规程等。

　　合同价款及付款方式：

　　1、外墙外保温每平方米造价为： 68元（外墙挂板）；70元（外墙挂石材），工程量以实际结算为准。

　　2、付款方式：

　　1）、合同签定后，发包人应按承包人施工进度进行付款，待外墙外保温工程竣工后发包人应向承包人支付本合同暂定价款的85％。

　　2）、工程整体竣工且验收合格后，发包人须向承包人支付完实际结算后工程总价款的90％，剩余的10％作为保修款保修期结束后付清。本工程保修期为一年。

　　3）、在发包人确认承包人施工工程量且签字认可后，30天内付清工程款。

　　违约责任：

　　1、承包方违约责任：

　　1）、承包人应在合同规定期限内完成施工（不可抗力或发包人责任除外）。

　　2）、如因承包人原因影响工程进度并给发包人造成损失的，承包人承担所造成的全部损失。

　　3）、如在保值期内发生质量问题，承包人负责赔偿因质量问题而产生的.损失。

　　4）、如保温效果达不到有关规定的要求，承包人负责赔偿因此而产生的损失。

　　2、发包人违约责任：

　　1）、发包人需按合同约定的支付方式按期支付工程款。因工程款不到位而产生的延误工期责任由发包人承担。

　　2）、发包人应为承包人提供必须的施工条件，如施工条件达不到而产生的延误工期责任由发包人承担。

　　合同的有效性：

　　本合同双方签字盖章后即视为有效且具有法律效力。有效期自双方签订本合同之日起至工程款全部付完时止。

　　十、合同履行中，如一方需要修改或终止，须在7日前提出，要有书面文件为据，如发生纠纷，双方先行协商，协商不成则按《合同法》的有关规定解决。

　　十一、其他约定事项：双方协商解决。

　　十二、本合同共四页一式肆份。发包人贰份、承包人贰份。

　　发包人（盖章）： 承包人（盖章）：

　　经办人（签字）： 经办人（签字）：

　　年 月 日 年 月 日

施工合同 篇10

　　甲方：贵州省赤天化股份有限责任公司（以下简称甲方）

　　乙方：河南省防腐企业集团公司（以下简称乙方）

　　依据《中华人民共和国合同法》和《建筑、安装工程承包合同条例》，本着平等互利的原则，结合本工程的具体情况，双方协商达成如下协议，共同遵守。

　　一．工程项目：赤天化股份公司成品大修防腐项目工程，主要包括下述内容：

　　⑴． 1#囤船内仓各类金属面约7283.m2，施工要求人工除轻锈3641.5m2，

　　人工除重锈3641.00一底二面氯磺化涂料。

　　⑵． 1#囤外体金属面钢结构、设备上下甲板，顶棚钢柜架及各种附件，共

　　计3303.83，除重锈二底二面醇酸磁漆。

　　⑶． 顶棚木板面船员室等木材面共计934m2刮腻子刷三面醇酸磙漆。 ⑷． 零星玻璃钢修补未在预算内，决算时以实际发生工程量为准。

　　2．大库上下楼梯、天桥、扒料机防腐。

　　⑴．下皮带机架546m2人工除锈和粉尘按重锈计算，一底二面氯磺化聚乙稀涂料防腐。

　　⑵．大库天桥皮带机架及平台、栏杆、上下楼梯2792m2除锈和除粉尘按重锈计算，一底二面氯磺聚乙稀涂料防腐。

　　⑶．大库扒料机899m2人工除中锈，一底二面氯磺化聚乙稀涂料防腐。

　　3．成品3#-8#皮带机架共计1848m2人工除重锈，一底二面氯磺化聚乙稀涂粉防腐 。

　　二．承包工程方式

　　1．包工包料（双包）

　　2．预算金额：壹佰壹拾贰万捌仟贰佰捌拾贰元柒角叁分。1128282.73元

　　三．工期：二OO一年十月三十日至二OO一年十二月五日全部完工。

　　四．施工现场负责人

　　甲方：袁清荣 乙方：冯卫宁

　　五．甲方负责事项

　　1．甲方对施工过程中的工伤事故提供医疗方便，但责任和费用由乙方自行负责。

　　2．甲方监督材料的采购价格和质量。

　　3．监督检查工程质量和进度。

　　4．在有条件的.情况下协助乙方解决施工中遇到的实际困难，做好技术交底和指导，做好有关协调工作。

　　六．乙方负责事项

　　1．严格按照有关技术规范完成本合同中规定的工程，做好文明施工，确保工程质量和进度，完工后保证工完料净场地清。

　　2．确保安全施工。特别是高空作业，应指派专职安全员进行监护。

　　3．遵守甲方的厂规厂纪及现场禁止吸烟、入厂佩戴入厂证等现场制度。 如有违反，按甲方有关规定给予经济处罚（交款或从工程款中扣除）。

　　4．乙方员工不能拿走甲方现场的任何东西。

　　七．工程质量监督及验收

　　1．甲方指派专人负责对施工质量的检查验收，隐蔽工程应由甲方签证后方可进行下道工序，乙方应做到主动配合。

　　2．按国家规定的有关技术标准，对已完工的项目进行验收，每个项目必 须符合规范要求，否则，因乙方负责所产生的质量问题，概由乙方负责，返修费自理。

　　3．验收由车间、机动处、综合管理处、审计、财务人员参加。

　　4．验收必须达到原中国化学工业部标准，化工设备、管道、钢结构防腐 蚀工程施工及验收规范。

　　5．外观检查，涂层漆膜光滑平整，颜色一致，无针孔气泡、流淌及剥落 等缺陷。

　　6．⑴．玻璃钢要达到粘结强度好，无气泡，外观好，耐腐蚀。

　　7．要求涂层均匀，涂层厚度和层数应符合设计要求。

　　8．施工中，严格按甲方制定的防腐工程质量和涂层记录表办，每涂一层实干24小时后，经甲方主管人员检查签字后再涂第二遍。

　　八．预决算书编制依据与付款方式。

　　1．工程量：工程完工后，经甲方按规范验收，由甲方按图纸提供数 据为乙方办理决算书的依据，实行预决算制按实调整。

　　2．办理工程决算书：按“赤天化20xx计财字第11号文件”，

　　按“95贵州省安装定额”和“20xx全统安装定额”和“98贵州省土建预决算定额”及相应配套文件。

　　3．防腐蚀主材（如：TO树脂，耐酸瓷板、耐酸胶泥等）按市场价格， 结合有关定额用量进行调整，辅助材料按定额规定。

　　5．按国营全民二级企业标准取费，人、机费下浮40%进行计费计算。

　　6．工程竣工后，甲方对乙方工程质量进行验收审定。经甲方核准签 证后，办理决算书交财务审核，按审定价甲乙双方结清款项。

　　7． 甲方预付预算工程款的30%，作为材料采购款。

　　8．验收合格后一次性进行结算。

　　9．保质金按财务审核决算金额的5%扣留，半年后无质量问题付给乙 方。如出现问题，扣除保质金。

　　九．违约处罚

　　1．乙方保证在合同规定的日期完成工程，若延迟交工，自二OO一年

　　十一月五日起，每延迟一天，按工程预算总价的0.5%（即 元）作为对乙方的处罚（从决算中扣除）。

　　2．本合同经双方签字生效，任何一方不得单方违约。如任一方违约向对方支付合同预算款的10%作为违约金。

　　十． 合同执行过程中发生分歧，双方协商解决，协商不成时，任一方 均可向赤水市人民法院提起诉讼解决。

　　十一．本合同一式七份，甲方执五份，乙方执两份。

　　十二．签合同时间：二OO一年 月 日。

　　甲方：贵州省赤天化股份有限公司乙方：河南省防腐企业集团公司 地址：赤水市地址：河南郑州市

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：2827824 电话：2877626

　　开户银行：赤水市工行赤天化办事处 开户银行：赤水市建行赤天化办事处 帐号：22100115 帐号：2330808

【施工合同】相关文章：

施工合同施工合同02-04

施工施工合同04-12

施工施工合同04-21

施工施工合同15篇01-01

建筑施工承包施工合同12-12

施工的合同08-17

施工合同08-24

施工的合同11-17

施工合同12-31

弱电施工合同06-21