施工合同

时间：2024-12-16 10:00:42 施工合同我要投稿

有关施工合同模板汇编7篇

　　随着法律观念的日渐普及，越来越多的场景和场合需要用到合同，签订合同也是最有效的法律依据之一。那么常见的合同书是什么样的呢？下面是小编为大家整理的施工合同8篇，希望对大家有所帮助。

有关施工合同模板汇编7篇

施工合同篇1

　　建设单位：(以下简称甲方)

　　施工单位： (以下简称乙方)

　　经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将高碑店市华尊家园地下车库堵漏工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的`原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。

　　一、总则

　　1、工程名称：XX地下车库。

　　2、工程地点：高碑店市XX

　　3、工程内容：

　　XX地下车库墙、板出现不同程度漏水现委托XX防腐保温工程有限责任公司修堵漏水。

　　二、承包方式：

　　乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。

　　三、工期：

　　整个工期为20x-11-10至20xx-9-30。今年你施工单位把车库明显漏水处修堵，待明年雨季再一次进行修堵。

　　四、工程造价：

　　经甲乙双方确定包死价共计费用元整。

　　五、质量标准：

　　乙方根据甲方要求认真组织施工，确保施工质量达到国家关于堵漏相关标准。

　　六、双方责任：

　　1、甲方责任：

　　(1)配合乙方施工，如提供必要的垂直运输。

　　(2)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。

　　2、乙方责任：

　　(1)听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及河北省建设部门颁发的准用证，由甲方现场负责人抽检合格后使用。

　　(2)按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。

　　(3)应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。

　　(4)应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修三年。

　　七、付款方式：

　　本工程无预付工程款，现将华尊家园车库有漏水处堵完，经甲方验收合格后支付工程款元，待20xx年雨季后出现漏水再次进行堵漏，工程全部完工验收合格后20xx年9月30日前付至总工程款95%，余款5%作为工程质量保证金，三年后无质量问题一次性付清。

　　八、其它：

　　本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待三年保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

施工合同篇2

　　同

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方共同协商，就×××电站机电设备安装工程达成如下协议，为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲、乙双方协商，达成以下条款，以资共同遵守。

　　一、工程名称：

　　×××电站机电设备安装工程

　　二、工程地点：

　　三、工程内容：

　　详见工程量报价清单。

　　四、工程价款及工程结算：

　　乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计图纸进行的报价，合同总价为：。工程结算以施工图工程量为基础，根据最终完成的工程量及单价进行结算。

　　五、工程工期：

　　根据甲乙双方商定，乙方在 × 年 × 月份进场施工，×年 × 月 × 日前完成电站所有机电设备安装及调试工作。在乙方安装过程中，如遇不可抗拒自然因素，工期顺延。如非乙方原因造成工期延误，则相应责任方按照每月×××元人民币为标准赔偿乙方人员误工费。

　　六、付款方式：

　　（1）工程预付款：在本合同签订后7天内，甲方按合同总价的20%支付工程预付款，便于乙方组织生产、生活设施及人员进场。

　　（2）工程进度款：按月进度实际完成工程量（甲方派出现场人员验收合格）和合同单价支付工程款，并按照比例扣去工程预付款，留足5%的保修金后支付。保留金在工程竣工验收后满一年未发现质量事故甲方一次性结算付清给乙方。

　　七、双方责任：

　　甲方：

　　1、提供施工图纸、技术资料4套，并组织乙方和设计单位进行施工图会审及技术交底。

　　2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电及生产、生活场地。

　　3、甲方协助乙方做好现场安全保卫工作，协调各施工单位之间的关系。

　　乙方：

　　1、严格按设计施工图纸、规程、规范及甲乙双方签订的技术协议进行施工，不得随意更改设计，若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。

　　2、乙方进场后，在半个月内编制切实可行的施工组织设计，施工技术措施，质量保证措施和安全技术措施并上报甲方备案。

　　3、乙方在施工期间，做好安全生产、文明施工，尊重业主、设计、监理等单位驻派人员，并处理好与各施工单位的关系。

　　4、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。

　　八、质量验收：

　　1、乙方在机电设备的安装过程中，严格按照设计图纸要求和有关规范、标准进行施工，确保工程质量达到设计图纸和标准要求，如未达到标准，甲方有权要求乙方返工，直至符合标准。

　　2、设备安装单元质量检查、验收的签证单，作为工程款结算支付的依据。

　　3、乙方在施工过程中，无条件服从监理工程师和业主的质量检查，凡具备覆盖条件的工序和部位均按质检规定，书面报请监理工程师和业主进行中间验收，监理工程师和业主在24小时内到现场进行验收，验收合格后，方可进行下一道工序施工。

　　4、由乙方自行采购的设备材料，必须提供材质合格证，坚决杜绝使用不合格的材料。

　　九、安全管理：

　　1、乙方必须认真贯彻国家的有关安全生产法规，牢固树立安全生产，责任重于泰山的高度责任感，建立完善的安全管理机构，严格执行安全技术操作规程，加强安全管理工作，强化安全技术措施的实施，并接受甲方和地方安检部门的监督和检查。

　　2、加强施工现场对特殊工种人员的安全管理工作，坚持持证上岗。

　　3、监理工程师和甲方在检查施工安全过程中，有权对不按操作规程施工的人和事发出《重大隐患通知书》、《整改指令》并限期和立即整改。如果乙方在接到通知的规定时间内，没有进行整改，监理工程师和甲方按安全法规的有关规定，进行罚款处理。以提高乙方及全体施工人员的安全意识，保证施工现场安全。

　　4、对于从事高空作业的施工人员，必须设置必要的安全设施和配备防护用品，对于危险地段，设置必要的警示标志、安全哨和防护设施。

　　5、乙方必须重视施工现场的文明生产和消防防火工作，杜绝发生安全责任事故。如果施工中发生因乙方原因的人员伤害、机械设备损坏及材料损失，所发生的一切费用由乙方自行负责，甲方不给予经济补偿。由于乙方的.原因造成对第三者的伤害和其他损失，均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任。

　　十、违约、仲裁：

　　1、甲、乙各方不得无正当理由（除不可抗拒因素外）拒不履行合同。如一方违约，对方有权按《经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》追究其经济责任，违约方必须赔偿对方经济损失。违约金按工程承包总价5%进行处罚。

　　2、甲、乙双方在执行合同过程中发生纠纷时，双方友好协商解决，当不能协商时，可在甲方当地，按法律有关程序执行，其发生的费用由违约方承担。

　　十一、其他：

　　1、下列文件均作为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。

　　1）设计图纸及招投标文件的技术要求。

　　2）设备安装工程单元质量评定表、记录表。

　　3）设计变更通知等技术文件。

　　2、乙方必须对现场的施工人员进行人身保险，保险费由乙方自行承担。

　　3、乙方在施工期间应加强内部职工的教育和管理，整治好生活设施和周围的环境卫生，尊重当地的民风民俗。当发生矛盾时，通过组织协调，依靠当地政府解决，防止事态扩大。

　　4、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。

　　十二、合同份数：

　　本合同一式4份，甲、乙双方各持2份。

　　甲方：乙方：

　　法人代表（委托人）：法人代表（委托人）：

　　联系电话：联系电话：

　　开户银行：开户银行：银行帐号：银行帐号：

施工合同篇3

　　施工单位：(以下简称甲方)承包单位：(以下简称乙方)

　　经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将岳阳君临国际新城项目部厕所防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。

　　一、总则

　　1、工程名称：岳阳君临国际新城项目楼

　　2、工程内容：根据工程施工联系单和设计变更通知单要求，厨卫间防水工程采用G防水涂料。

　　二、承包方式：

　　乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等承包方式。

　　三、工程造价：

　　四、卫间防水每平米元;结算时按实际面积结算。

　　五、质量标准：

　　乙方应确保防水工程达到优良标准，严格按照防水工程规范和____市现行有关标准及设计图纸和甲方要求施工，保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度等质量要求。

　　六、双方责任：

　　1、甲方责任：

　　(1)应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。

　　(2)应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。

　　(3)配合乙方施工，如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。

　　(4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，要求乙方限时整改。

　　2、乙方责任：

　　(1)听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及____市建设局颁发的.准用证，由甲方现场负责人抽检合格后使用。

　　(2)配合____市君临国际新城项目整体进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。

　　(3)应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。

　　(4)应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修________年。

　　七、付款方式：

　　本工程无预付工程款，甲方按乙方进度支付进度款，待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的%给乙方，留%的工程款作保修金，________年保修期满后乙方无质量问题，甲方支付余款。

　　八、本合同一式三份，甲方持二份，乙方持一份，具有同等法律效力，待________年保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日________年____月____日

施工合同篇4

　　合同编号：88618

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国消防法》及有关其他法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本承包合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程内容：火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消防水泵房、

　　消防主机、消火栓、防排烟、防火卷帘等系统。

　　二、承包范围

　　1、承包方式：包工包料，包检测以及资料。

　　三、安全施工

　　乙方应严格按照安全施工规范施工，施工中由于乙方原因出现的一切安全事故均由乙方承担。

　　四、交工验收

　　甲方负责整个工程的报验手续，乙方配合甲方提交完整的竣工资料以及消防检测公司出具的消防检测报告。

　　五、合同金额

　　1、甲乙双方本着诚信、友好合作的方针，共同协商关于

　　消防工程的相关事宜，工程款总额为人民币。

　　2、甲方负责协调乙方与各施工单位的配合工作。

　　六、其他约定

　　1、乙方应严格按照施工图纸和规范要求施工，服从甲方统一协调管理及监理方的管理。

　　2、乙方应及时配合甲方做好工程竣工资料的整理工作。

　　七、配合、管理费中包括以下配合内容：

　　提供垂直运输、脚手架、提供施工以及调试水电、设备安装后孔洞的修补。

　　八、乙方必须配备具备有资质证书的资料员、负责施工现场资料的收集与整理，且必须保证资料真实、齐全、同步。

　　如甲方抽查资料存在弄虚作假与工程不同步，将对乙方给予经济处罚，乙方对整个项目的资料应设专人归档整理。施工图纸会审纪要、设计变更、技术审定单、现场签证单位应一式四份，同时交予甲方两份，监理方、承包人各留一份。甲方分包的工程，资料部分由分包单位整理后提供给乙方，工程竣工验收后二十日内，乙方负责向甲方移交完整的工程技术资料一套。否则甲方将对乙方进行处罚。

　　九、付款方式

　　1、本工程计价方式采取清单报价，根据甲方向乙方提供的`经有关部门审查后的图纸工程量为准，计价标准参照20xx版《河南省建筑工程工程量清单综合计价》及当季度南阳市工程造价信息进行结算，工程总价款以实际工程量进行决算。

　　2、本工程不计材料二次搬运费、远途施工增加费、缩短工期增加费、

　　冬雨季施工措施费。总包管理费及配合费由甲方协调，分包方承担，协调不成由甲方承担。合同履行期间，如遇国家、省、市的法律、法规、规范和政策性规定变化，按新的法令、法规和规定执行。

　　3、消防施工安装人工费以69元每人工工日基础上上浮10%，计入决算。

　　4、该合同由乙方全额垫资，3%让利，工程施工完毕后，乙方提交完整的竣工资料以及消防检测公司出具的消防检测报告后，甲方支付乙方总工程款的80%，消防验收合格后甲方支付乙方总工程款的17%，剩余的3%作为工程质保金，待质保期满1年后15个工作日内，将质保金无条件退还给乙方。

　　十、1、原材料采购由甲方认质量，认品牌，乙方负责采购。

　　2、乙方采购材料必须符合图纸设计和标准要求，各种证件和质验报告齐全，由甲方和监理工程师验收后方可使用。必要的抽检费用由乙方和材料供应商提供。无论甲方是否抽检，如果因材料质量问题产生的民事责任，均由乙方和材料供应商承担。

　　3、经甲方和监理工程师验收不合格的材料，乙方必须在接到甲方或监理工程师的通知之日起三日内运出工地现场。逾期甲方和监理工程师有权处理，造成的损失和甲方清场费用由乙方承担。

　　十一、工程保修：保修期为1年。

　　十二、在施工中因甲方原因造成停工3日以上发放工人工资并赔付一定的经济损失。

　　十三、乙方委派_同志为工地代表，具体履行本合同。

　　十四、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，自双方签字盖章之日起生效。

　　十五、未尽事宜，双方另行协商。补充协议双方签字盖章后与本合同具有同等法律效力。

　　发包方：承包方：

　　代表：代表：

　　年月日年月日

施工合同篇5

　　意向合作协议

　　甲方：公司（）乙方：西安联创铝瓷电子封装材料有限公司（高功率电子封装铝碳化硅材料专业厂家）

　　双方一致同意，在批量生产铝碳化硅电子封装材料的项目上进行深度合作。本着互利双赢、平等协作的态度，达成以下协议。

　　一、合作目标

　　甲乙双方共同认为，乙方的铝碳化硅产品在高功率电子封装领域有优越的性能和广阔的市场前景，双方本着互信、双赢的原则，就共同开发（甲方产品）达成以下合作目标。

　　二、合作内容

　　1、按照客户要求，双方共同批量生产铝瓷产品（以下简称为“合作产品”），其中甲方负责产品设计、客户认证、市场销售，乙方负责按照甲方的产品设计转化为铝碳化硅材料产品，性能满足客户要求，最终由甲方封装为成品后销售。

　　2、乙方负责按照甲方的图纸进行加工，达到图纸的各项要求，将铝碳化硅材料进行生产、加工、表面处理等工序，制造出满足甲方要求的成品或半成品。

　　3、自本协议签订后的20xx年3月1日起，至20xx年12月31日止，乙方向甲方提供满足甲方要求的_________封装材料产品________万件；

　　4、自20xx年1月至20xx年12月底前，乙方向甲方提供满足甲方要求的______封装材料______万件；

　　5、自20xx年1月至20xx年12月底前，乙方向甲方提供满足甲方要求的______封装材料______万件；

　　6、以上所列的合作产品不限于现有产品规格，具体产品规格和尺寸，以甲方的设计图纸为依据；每规格的产品结算，由双方签订独立的合同规定；

　　7、根据甲方公司发展情况，乙方将在甲方周边选址投资兴建新的工厂，以满足甲方的产量需求。

　　三、合作程序

　　1、设计期样品试制：针对甲方要求的设计期样品(百件以下)试制，由甲乙双方共同进行

　　1）甲方提供设计图纸、加工说明及客户要求；

　　2）乙方按照甲方所提供的资料进行试制；

　　3）样品测试完成后，甲方应及时向乙方提供客户的反馈意见，双方应及时沟通，总结产品的经验和教训；

　　4）如有测试效果不满意、图纸改型、后期工艺变动等情况，要求反复试制，双方均应按照设计要求进行继续试制，并保证试制周期和质量。

　　2、批量生产：产品经甲方测试确认后，若符合甲方要求的，甲方可以与乙方另行签订采购协议，具体按照双方另行签订的采购协议执行。

　　四、双方责任与义务

　　（一）甲方的权利与义务

　　1、对加工的要求权：甲方有权对产品的'加工方式、加工精度、加工周期和加工质量提出要求，并以此要求作为衡量加工是否达标的标准；

　　2、对客户的唯一销售权：甲方是唯一可以对客户销售合作产品的一方，乙方不能直接将加工好的合作产品销售给其它人或机构；

　　3、对废弃货物的处置权：双方在运输、制造、试样等过程产生的废品、次品、散落件，除不能回收的外，均应由货物所有权方处置；另一方不能自行丢弃或变卖；

　　4、提供完整信息的义务：甲方对所加工的产品，提供加工所需的完整信息，以便乙方施工；

　　5、提供有效测试的义务：乙方所测试的结果必须符合甲方所规定的要求。若因设备、人员。数据的认识不同而导致的测试结果不一致时，乙方的测试结果必须同时高于国家标准或行业标准。

　　6、按照本协议及时支付费用的义务：甲方应按本协议的结算方式，并按每笔《购销合同》的数额及时、足额向乙方结算；具体以双方另行签订的采购协议为准。

　　7、按期提供资料的义务：

　　甲方应按照双方制定的生产计划按期提供资料，保证乙方按时完成加工；

　　8、使用乙方品牌的权利：甲方可以使用乙方的品牌进行宣传，以不损害乙方的品牌形象的方式进行产品推广；

　　（二）乙方的权利和义务

　　1、按期取得产品足额销售价格款项的权利，具体以双方另行签订的采购合同为准。

　　2、对加工技术和信息的持有权：乙方对自己加工的技术、工艺、工装、设备及模具等享有独立完整的持有权；

　　3、对由乙方完成的研发项目，有发表学术论文、以发明人的身份申请专利的权利；

　　4、对设计资料的要求权：乙方有权要求甲方在能力所及的范围内提供资料，以提高产品生产效率；

　　5、要求产品完整信息的权利：乙方有权要求甲方提供产品所需的完整信息，以便完成生产；

　　6、按照要求完成产品的义务：乙方应按甲方(客户)的要求进行设计和生产，并保证生产的周期和质量；

　　（三）保密性

　　以下条款无论双方是否正在合作或已不再合作，有永久期限；

　　1、鉴于双方都在经营与双方本项合作业务无关的其它商业产品或机构，以下条款用于约束双方对对方所经营的与双方业务无关的业务的知情权和保密义务；

　　2、双方互不寻求了解或调查对方的生产技术、工艺，且对自己的生产技术、工艺对外保密（合作产品必须的产品信息除外）；

　　3、保密内容：双方合作中涉及的信息、资料，包括但不限于以下各条：

　　1）双方的交易秘密，包括商品产、供、销渠道，客户名单，买卖意向，成交或商谈的价格，商品性能、质量、数量、交货日期；

　　2）双方的经营秘密，包括经营方针，投资决策意向，产品服务定价，市场分析，广告策略；

　　3）双方的管理秘密，包括财务资料、人事资料、工资薪酬资料、物流资料；

　　4）双方的技术秘密，包括产品设计、产品图纸、生产模具、作业蓝图、工程设计图、生产制造工艺、制造技术、计算机程序、技术数据、专利技术、科研成果；

　　5）其它在双方交流过程中涉及到的文字或口头上的有关甲方商业机密的事项。

　　双方均应保证对方知识产权、商标、企业形象的完整与健康，不得在人际交流、私人谈话、学术会议、公开刊物、公众媒体等方面诋毁对方，或做不利于对方的事情。

　　五、争议及解决

　　本协议如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方可将争议提交甲方所在地人民法院裁决。

　　七、协议期限

　　本协议自_20xx_年_12_月_13_日起生效，有效期至_20xx_年 _12_月_31_日。

　　协议执行期内，乙方不得随意变更或解除协议；如须提前解除合约，须经双方协商达成一致。若因乙方产品达不到甲方要求，甲方可随时单方面的解除本协议，自甲方发出书面的通知之日起解除此协议。本协议正本一式两份，甲乙双方各执两份；

　　八、特别申明：

　　本协议只是甲乙双方初步达成合作意向，待乙方产品经过甲方测试并书面认可后，若甲方需要采购乙方产品时，甲乙双方以另行签订书面的采购协议和订购单为准。双方同意，任何一方均不得以本协议主张任何违约金及损害赔偿。

　　12月31日前签署此协议，作为首批用户，甲方可得到乙方提供的按甲方图纸尺寸要求制作的的免费测试样品（需要另行开模的除外）。甲方可获得乙方批量供货的同类产品市场正常售价的8折优惠价格。

　　甲方：

　　签字：

　　地址：

　　电话：

　　传真：

　　乙方：西安联创铝瓷电子封装材料有限公司（盖章）签字：地址：西安市南关正街101号世家星苑1810 电话：18049552066 传真：029-87801516

施工合同篇6

　　兹有 (以下简称甲方)和李桂松(以下简称乙方)就甲方委托乙方进行工程项目制作施工图事宜达成以下协议：

　　乙方的制作标准及相应价格：

　　1.平面图以1:50、1:100比例为标准;立面图以1:30、1:50的比例为标准;节点大样根据详细程度以1:1、1:5、1:10、1:20为基础进行调整。

　　2.图纸取费标准

　　3.图纸质量以我公司提供的样板为准，如有其它要求协商解决。

　　4.如涉及甲方原因修改图纸，修改累计量在10%-49%按图纸50%费用收取，修改累计超过50%按整张图纸费用收取。

　　甲方应向乙方提供的材料：

　　1. 相关建筑图纸电子版(如无电子版需提供蓝图，)

　　2. 确认签字的效果图

　　3. 确认签字的方案手稿

　　4. 详细阐述设计方案及尺寸要求

　　制作流程：

　　1.双方签署合同，合同签署后三天内甲方向乙方支付50%合同款和提供制作所需的相应材料。详见合同上文。

　　2.乙方在收到甲方订金及相关材料后，开始进行施工图制作，时间为天。因为甲方原因修改图纸，施工图制作周期相应延长，具体时间双方协商确定。

　　3.甲方到乙方处检验图纸合格后支付合同余款。

　　4.付款交图。

　　违约责任：

　　1. 双方在签署合同前应明确双方的权利与责任，合同签署后应严格按照合同执行。

　　2. 若甲方违反合同条款，乙方都有权终止合同，且甲方所支付的定金归乙方所有。同样，若乙方违反合同条款，甲方有权终止合同，并要求收回订金，并向乙方索取与订金相同金额的款项作为赔偿。

　　3. 制作完成后甲方若不能按时缴纳余款，按每天合同金额的1%支付给乙方滞纳金。双方应秉承友好协商的精神进行合作，如有争议，应协商解决，如协商不能解决，则按照合同法执行。

　　甲方(盖章或签字)：乙方：

　　日期：日期：

　　施工图设计委托合同范文篇二

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方委托乙方承担工程施工图深化设计，经双方协商一致，签订以下合同。

　　第一条本合同依据下列文件签订：

　　《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。

　　第三条甲方人应向乙方提交的'有关资料及文件：第四条乙方应向甲方交付的设计资料及文件：

　　第五条本合同设计收费估算为___ ____元人民币。设计费支付进度详见下表。

　　说明：

　　1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。

　　2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。

　　3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。 4.本合同履行后，定金抵作设计费。

　　第六条双方责任

　　6.1甲方人责任：

　　6.1.1甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时问内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，甲方不得要求设讨人违反国家有关标准进行设计。甲方提交上述资料及文件超过规定期限5天以内，乙方按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限5天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时问。

　　6.1.2甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方增付设计费。

　　在未签合同前甲方已同意，乙方为甲方所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。

　　6.1.3甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果乙方能够做到，甲方应根据乙方提前投入的工作量，向乙方支付赶工费。

　　6.1.4甲方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。

　　6.1.5甲方应保护乙方的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，甲方应负法律责任，乙方有权向甲方提出索赔。

　　6.2乙方责任：

　　6.2.1乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

　　6.2.2乙方按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向甲方交付资料及文件。

　　6.2.3乙方交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，乙方仍负责上述工作，但应按所需工作量向甲方适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

　　6.2.4乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。

　　第七条违约责任：

　　7.1在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金;已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

　　7.2甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过3天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方均按7.1条规定支付设计费。

　　7.3乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方员错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和乙方责任大小向甲方支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的%。

　　7.4由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

　　7.5合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还定金。第八条其他

　　8.1甲方要求乙方派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

　　8.2乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由甲方自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定乙方交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，乙方另收工本费。

　　8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，乙方不得指定生产厂、供应商。甲方需要乙方的乙方员配合加工定货时，所需要费用由甲方承担。

　　8.4甲方委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的乙方参加。出国费用，除制装费外，其它费用由甲方支付。

　　8.5甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。?

　　8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　8.7本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由________经济合同______仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。 8.8本合同一式____ ____份，甲方___ ___份，乙方___ _ _份。 8.9本合同经双方签章并在甲方向乙方支付订金后生效。

　　8.10本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

　　8.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　甲方名称：乙方名称： (盖章) (盖章) 法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字) 委托代理人：(签字) 委托代理人：(签字) 住所：住所：邮政编码：电话：传真：开户银行：银行帐号：建设行政主管部门备案：

　　(盖章) 备案号：备案日期：年月日

　　邮政编码：电话：传真：开户银行：银行帐号：鉴证意见： (盖章) 经办人：

　　鉴证日期：年月日