【精华】施工合同模板汇编七篇
随着时间的推移,越来越多的人通过合同来调和民事关系,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的自由。那么合同要怎么拟定?想必这让大家都很苦恼吧,下面是小编为大家整理的施工合同7篇,欢迎阅读与收藏。
施工合同 篇1
业主方: (以下简称甲方)
施工方: (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本合同承包工程事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程总面积:
二、工程内容:
三、承包方式:
本工程按包工进行施工总承包,主材由甲方提供,油漆及配件由乙方负责。
四、合同工期:
1、本工程合同工期为 天,开工工期从 年月日至年 月 日,按日历天数。
2、本工程因人力不可抗拒的自然灾害或甲方原因致使施工不能正常进行同意顺延工期。
五、工程施工质量和验收:
1、照施工图纸、工程技术要求、经甲方确认的施工技术方案组织施工。
2、施工过程中甲、乙双方沟通后按进度分段验收。
六、甲方责任:
1、开工前,甲方应对乙方进行施工技术交底,协助乙方放线定位。
2、甲方应委派相关负责人对工程质量、数量确认。
3、当甲方需要进行图纸变更和采取技术处理措施时,应以通知单书面通知乙方。
4、乙方负责协调好施工周边关系,确保材料,机械设备进出场及施工的顺利进行。
七、乙方责任:
1、乙方不能将本工程转包,一经发现,甲方有权立即取消乙方的承包资格,因此造成的一切损失由乙方全部承担。
2、乙方应严格按施工图纸及技术要求组织施工,工程质量必须达到施工规范和设计要求。
八、工程总造价:元人民币(大写: )
九、付款方式:
1、合同签定后,乙方进场施工达到总工程量50%时,甲方方付 元人民币进度款乙方。
2、工程完工后,甲方验收合格两周内支付至合同总金额的95%。
3、余款5%作为工程的.质保金,在半年质保期满,10个工作日内付清工程余款。
十、违约处罚:
1、乙方施工总工期必须在 月 日晚前未能完工,甲方有权扣除乙方工程款一万元。
2、乙方按时竣工及验收合格后,甲方15天内付清乙方工程余款。推迟一天赔偿甲方 元,以此类推。
3、竣工日期为本工程竣工验收通过的日期,此后半年为保修期。
十一、其他事项:
1、本合同未尽事宜,双方协商后签定补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。 2、合同甲乙双方在合同同期如发生纠纷,可协商解决或提交河源市法院裁决,或向工程所在地人民法院提起诉讼。
3、本合同一式肆份,甲乙双方各持两份,签字盖章后生效。
甲方:(盖章) 乙方:(盖章)
年 月 日 年 月 日
施工合同 篇2
发包方(简称甲方):__________________________________
承包方(简称乙方):__________________________________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《XX市合同格式条款监督条例》、《XX市建筑市场管理条例》,建设部《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议,共同遵守。
第一条工程概况
1.甲方装饰住房系合法居住。
乙方为本市经工商行政管理机关核准登记,并持有市建委颁发的《建筑业企业资质证书》的企业。
2.装饰施工地点:________区(县)_______________路____弄(村)____号___楼____室。
3.住房结构:__________房型______房_____厅_____套,施工面积___________平方米。
4.装饰施工内容:(见附件一《装饰施工内容表》)。
5.承包方式:__________________(包工包料、清包工、部分承包)。
6.总价款:¥_________元,大写(人民币):________________
其中:
材料费:_____________________,人工费:__________________
管理费:________________________________,设计费:_______________
垃圾清运费:____________________,税金(3.41%):______________
其他费用:___________________________
双方约定,如变更施工内容、变更材料,这部分的工程款按实另计。
7.工期:自_________年_____月______日开工,至________年_____月_____日竣工,工期________天。
第二条材料供应的约定:
1.甲方提供的材料:(见附件二《甲方提供材料、设备表》)。
甲方负责采购供应的材料、设备,应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲、乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料、设备有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。甲方供应的`材料按时抵达现场后,甲乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2.甲方采购供应的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
3.乙方提供的材料:(见附件三《主材料报价单》)。
乙方供应的材料、设备,甲方应到现场验收,如不符合设计、施工要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。
第三条关于工程质量及验收的约定:
1.本工程执行dbj08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、db31/t30-1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准,质量评定验收标准。
2.本工程由_________方设计,提供施工图纸一式______份。
3.甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。
4.由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。
5.在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目,须提前与乙方联系,在签订《工程项目变更单》(见附件四《工程项目变更单》)后,方能进行该项目的施工,由此影响竣工日期的,由甲、乙双方商定。凡甲方私自与施工人员商定更改施工内容、增加施工项目所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。
6.工程验收:
甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认,事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验合格,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延。
7.工程竣工:乙方应提前三天通知甲方验收,甲方在接到通知三日内组织验收,并办理验收移交手续(见附件五《工程质量验收单》)。如果甲方在规定时间内不能组织验收,须及时通知乙方,另定验收日期。如通过竣工验收,甲方应承认原竣工日期,并承担乙方的看管费用和其他相关费用。
8、工程保修期壹年。竣工验收后甲、乙双方签署《工程保修单》(见附件七《工程保修单》),凭保修单实行保修,保修期一年,从竣工验收签章之日起算。
第四条有关安全生产和防火的约定:
1.甲方提供的施工图纸或施工说明及
施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责修复和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。
2.施工中凡涉及改变房屋结构,拆、改承便墙,加大楼(地)面荷裁,由甲方向物业管理部门提出申请,经所在地建设行政主管部门批准后,方能施工。
第五条关于工程价款及结算的约定:
1. 工程款付款方式:(将不选定方式划去)
(1)工程款付款可以双方协商约定:
(2)工程款付款可以按下表:
2.双方款项往来均应出具收据,施工结束乙方应开具统一发票交甲方。
3.工程结算:(见附件六《工程结算单》)
第六条其它事项
1.甲方工作:
(1)甲方应在开工前三天,向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明_________份,并向乙方进行现场交底,全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护措施。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件,并说明使用注意事项。
(2)做好施工中因临时使用公用部位操作影响邻里关系等的协调工作。
2.乙方工作:
(1)参加甲方召集的施工图纸或施工说明的现场交底。
(2)指派____________为乙方驻工地代表,全权负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。如更换人员,乙方应及时书面通知甲方。
第七条违约责任
1.由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工或窝工一天,甲方付乙方_______元;甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天向乙方支付________元的违约金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付______元违约金。
3.甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并承担责任。
4.乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担责任。
5.工程未办理验收、结算手续,甲方提前使用或擅自动用工程由此造成无法验收和损失的,由甲方负责。
第八条纠纷处理方式
1.因工程质量双方发生争议时,凭本合同文本和施工企业开具的统一发票,可向XX市家庭装饰行业协会申请调解,也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投拆。
2.当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不成时,可以按照本合同约定向:
--上海仲裁委员会申请仲裁;
--人民法院提起诉讼。
(将不选定的解决方式划去)
第九条合同的变更和解除
1.合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款______%支付违约金,并办理终止合同手续。
2.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。
第十条附则
1.工程开工前,甲方应将房屋外门钥匙_______把交乙方施工队负责人保管。工程竣工验收时,甲方负责提供新锁_______把,由乙方当场负责安装交付使用。
2.本合同签订后,工程不得转包。
3.本合同一式______份,甲、乙双方各执一份,合同附件为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。凡在本市各家庭装饰有形市场签订的合同,本合同一式三份,甲乙双方及市场有关管理部门各执一份。
4.本合同当事人自愿鉴证的,可将本合同提交所在区县的工商行政管理部门进行鉴证。
第十一条其它约定
1.______________________________________________________
2.______________________________________________________
3._______________________
_______________________________
4.______________________________________________________
5.______________________________________________________
第十二条合同附件
附件一 装饰施工内容表;
附件二 甲方提供材料、设备表;
附件三 主材料报价单(工程报价单可用电脑打印件);
附件四 工程项目变更单;
附件五 工程质量验收单;
附件六 工程结算单;
附件七 工程保修单。
如企业另有合同附件,其内容应包括上列示范附件内容。
甲方(签章):________ 乙方(签章):________
委托代理人:__________ 法定代表人:__________
住址:________________ 委托代理人:__________
电话:________________ 地址:________________
邮编:________________ 电话:________________
邮编:________________
签订日期:____________
签订地点:____________
甲方代表:________________
乙方代表:________________
________年______月______日
备注:
(1)凡包工包料的“双包”工程,从竣工验收之日计算,保修期为壹年。
(2)保修期内由于乙方施工不当造成质量问题,乙方无条件地进行维修。
(3)保修期内如属甲方使用不当造成损坏,直至不能正常使用,乙方酌情收费。
(4)本保修单须甲、乙双方签字。
施工合同 篇3
合同编号(发包人):
合同编号(承包人):
工程名称:电 缆 顶 管施 工 合 同
发 包 人:
承 包 人:
签订日期:
签订地点:
第一部分 合同协议书
包人:
承包人:
鉴于发包人拟委托承包人承担顶管工程(以下简称"工程")的施工任务,且承包人同意接受该委托。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规和规章的规定,双方经协商一致,签订本协议。
第1 条 工程概况
1、1 工程名称:电缆顶管工程
1、2 工程地点:
1、3 工程规模:
第2条 承包范围
承包范围:
第3条 合同工期
3、1 开工日期:
3、2 竣工日期:
第4条 工程建设目标
3、 质量目标:工程质量满足国家及行业的规程,规范和国家电网公司、山东电力集团公司相关文件的要求,所有应归档资料符合归档要求并及时移交;严格执行国家强制性条文,达标投产,满足相应优质工程评选标准要求;工程总质量总评必须为优良,且单位工程优良率 00%
3、2 安全目标:不发生人身伤亡施工;不发生较大施工机械设备损坏事故'不发生较大火灾事故'不发生一般及以上森林事故;不发生负主要责任的较大交通事故;不发生环境污染事故和重大垮塌事故;不发生三人及以上人身重伤事故,轻伤负伤率≤5‰;不发生负主要责任的电网大面积停电事故。
3、3 进度目标:坚持以"工程进度服从安全、质量"为原则,积极采取相应措施,确保工程开、竣工时间和工程阶段性里程碑进度计划的按时完成 。
3、4 投资控制目标:以工程投标不超过工程批准概算作为投资控制的目标,工程投资可控、在控。
3、5环境保护与水土保持目标:保护生态环境,不超标排放,不发生环境污染事故,落实环保措施;废弃物处理符合规定,减少施工场地和周边环境植被的破坏,减少水土流失;站区绿化、现场施工环境满足环保要求。
第5条 签约合同价
本合同签约合同价为人民币()(¥)(含税),具体价格构成详见《价格表》(附件)。
第6条 合同组成部分
下列文件为合同的组成部分:
1、双方在合同履行过程中签署的会议纪要、协议等文件;
2、合同协议书;
3、中标(签约)通知书;
4、专用合同条款;
5、通用合同条款;
6、合同附件;
7、采购文件;
8、构成合同的其他文件。
上述文件应互为补充和解释,如有不一致,以所列顺序在前的为准。
第7条 承包人承诺
7、1 按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
7、2工程建设实现"零缺陷"移交,满足达标投产的考核条件且达到工程质量、工艺及创优目标,不发生因施工影响设备的正常使用和工程寿命、或造成批量返工的质量事件。
7、3 工程进度确保按照发包人规定的工期进行,并确保本合同和投标文件中所承诺的人力、机具及合理项目管理规划大纲的实现。
7、4 工程建设中文明施工,并采取积极的安全措施,满足工程安全目标。
7、5 遵守国家电网公司对工程分包、劳务分包的各项管理要求,确保相应的资源配置,确保农民工工资按时、足额发放。
7、6 严格按照环评、水保报告和当地的环保要求以及设计文件组织施工,确保不因施工原因影响项目通过环评、水保验收。
7、7 严格按照《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》(DAT28—20xx)的要求进行档案管理。将档案管理纳入整个现场管理程序,坚持归档与工程同步进行。确保实现:档案归档率 00%,资料准确率 00%,案卷合格率 00%,保证档案资料的.齐全、准确、系统;同时保证在合同约定的时间移交竣工资料。
7、8 积极配合施工图设计优化工作,及时主动反映有可能对工程投资造成影响的任何事宜,并承担因此造成的投资浪费的相应责任。
第8条 发包人承诺
保证按照合同约定向承包人支付合同价款及其他应当支付的款项。
第9条 词语含义
本协议中所用词语的含义与专用合同条款、通用合同条款中相应词语的含义相同。
第 10条 合同生效
合同生效条件见专用合同条款。
第 11 条 签订日期
合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。
第1 2条 份数
本合同一式3份,发包人执 2份,承包人执 份,具有同等效力。
(以下无正文)
签 署 页
发包人:
(盖章)
承包人:
(盖章)
法定代表人(负责人)或
授权代表(签字):
法定代表人(负责人)或
授权代表(签字):
签订日期:
签订日期:
地址:
地址:
邮编:
邮编:
联系人:
联系人:
电话:
电话:
传真:
传真:
Email:
Email:
开户银行:
开户银行:
账号:
账号:
施工合同 篇4
甲方: (简称甲方)
乙方: (简称乙方)
经甲乙双方友好协商,就__车间地坪漆施工的事宜达成如下协议:
一、工程施工内容
1、厂房地面涂装绿色、中灰色环氧树脂地坪漆;工程面积: ㎡,施工包工包料单价: 元/㎡。
二、乙方施工工艺、步骤及技术要求
(1)、施工工艺
水泥地坪表面预处理—涂环氧底层漆—刮环氧砂浆腻子—自干8小时后,打磨、找补填平—找补、局部刮涂第二层环氧砂浆腻子—自干8小时后,打磨、找补填平—清洁吸尘—涂氧面漆第一遍—自干8小时以上—涂氧面漆第二遍。
(2)施工步骤及技术要求:
1、施工前对地面进行前处理。对于地面的凹凸不平地面先采用水泥或环氧树脂砂浆进行修补平整,确保施工地面的平整清洁、干燥、无污渍。
2、环氧渗透底漆施工:将环氧底漆配比比例进行混合配比,用搅拌机搅拌5分钟,然后使用滚筒按要求进行均匀涂抹,涂层厚度为15ūm,使其与地面附着力达到最佳,并起到封闭微孔作用。
3、环氧砂浆层施工:待底漆干燥约2小时后,将环氧砂浆按施工比例进行配比混合均匀,用搅拌机搅拌5分钟,用馒刀将材料刮平,使表面平整,两次中间涂层按此施工要求施工完毕并打磨平整,涂层厚度达到120ūm,即基底层施工完毕。
4、环氧地坪面漆施工:待中涂层干燥8小时后,将环氧面漆按施工比例进行配对混合均匀,用搅拌器搅拌5分钟,用滚筒涂装(两遍),涂装时发现杂质应立即除去。面漆的硬化时间约为24小时,涂层总厚度达到250ūm,即面漆涂层施工完毕。
5、工程保养期:地面施工完工后需要保养7天方可投入使用(3天后可以上人行走)。
三、乙方服务及质量承若
乙方对产品和施工质量的承诺,根据合同要求。
1、施工前:与甲方现场技术人员进行交流、沟通,详细介绍产品的性能及配套施工方案,可为客户选定适合的最佳产品和工艺施工提供参考,使环氧树脂漆的'涂装工艺达到最佳理想效果,并按照甲方的要求在预定的时间内施工完毕。
2、工程施工完毕,交付使用后,根据选用产品的使用时限规定,如发现起层、脱落等现象,乙方按照合同规定或国家相关质量法规对甲方进行经济赔偿。
3、颜色按甲方提供的样板色彩标准进行调配施工,工程交付使用后,十年内在使用过程中如发现起层、脱落等现象,乙方负责及时修复完好。
4、我公司严格按照国家标准和《企业标准》组织生产,每批产品的提供均有合格的检验报告书及样板,施工按涂装工艺和安全要求进行,正常阴晴天气在两周内施工完毕。
四、安全防腐措施
该施工以安全第一、质量第一为前提,本公司对此施工作以下安全防范措施:
1、施工前,安全技术人员到施工现场做安全防范监督和安全技术指导。
2、施工现场工作人员必须穿戴工作服、口罩及安全手套。
3、每次上岗作业前,安全管理员对施工人员进行安全防护监督并提出和要求在施工中应该注意的安全事项。
4、甲方负责向乙方提供施工用水源、电源,乙方应注意用电用水安全。
5、施工过程中出现的一切安全责任由乙方全负责。
五、施工工期要求:至签订合同之日起,25日内完成全部施工项目,包括地坪卫生的打扫,(因甲方原因导致的工期延误,工期顺延)。
六、工程造价、单价及面积:
1、总施工面积:㎡
2、包工包料(开具工程发票)单价: 元/平方米。
3、工程总造价:¥
七、付款方式:
待工程完工后,甲方在3天内向乙方支付工程总额的工程款,其中扣除作为工程质保金,一年后工程无工程质量问题,一次性付清所扣除的余款。
本合同壹式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等效率力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同 篇5
我单位承建的石大御景园1#、17#、18#、19#、20#楼施工项目。为促进工程进度和保证工程质量、确保安全的情况,我单位奔着公平、合理、平等、互利的原则,将本工程混凝土浇筑、砌砖等分部分项工程承包给 施工队。内容为:
一、承包方式:本工程以清工形式承包,项目部只提供一台电锯(副材、钉子、铁丝、胶带、施工照明灯具、灯线、生活等乙方自负)。
二、承包内容:
1.模板制作安装和拆模全部施工程序。
2.本工程所有模板内容(框架、二次结构、小型构件等)。
3.模板相关的材料到场卸车,材料堆放(按项目部指定位置堆放)。
4.模板加工及工程外围现场整理。
5.模板工程结束将所有材料分类码放整齐,钉子拔掉后,在项目部指定位置放置(如木方、模板、扣件、顶丝等各自归类堆放,便于送回)。
6.钢筋棚、木工棚防护。
三、质量标准及现场文明施工要求:
1.工程质量:合格工程,优良验收。执行地方性和国家现行的'质量验收标准和操作规范。严格按照三检要求(自检、互检、专检)等专项报验程序。施工前把本分项工程的施工方案和施工组织设计报项目部审核后方可施工。积极配合建设方、监理方和上
级有关部门的验收。
2.现场要求:市级文明工地的标准。执行现行的法律、法规及强制性条文和强制性规范,保护好、保持住现场文明工地的布局。
四、工期:1#、17#、18#三月底必须封顶,19#、20#四月底封顶,3月1日开始施工人员必须达到70人以上,少一人罚款贰佰元
五、双方的权利和义务:
1.工人进入施工现场必须服从项目部的管理,积极配合管理人员的工作,统一安排、统一协调,共同维护工地的生产秩序,遵守公司项目部的各项规章制度,工人要遵纪守法,维护公司的荣誉,严谨打架、酗酒、闹事等行为,情节严重、性质恶劣者项目部移交公安机关处理。要与其他工种相互配合,搞好团结及成品防护,以促进工程进度。
2.工人进入工地必须接受三级教育及公司项目部的各项规章制度,公司项目部始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。
3.严谨违章作业,模板配料期间正确掌握和使用机械,搞好机械安全防护措施。达不到施工条件、违章作业造成意外伤害后果自负。对机械做好定期保养,人为损坏加倍赔偿。模板支撑严格按照要求搭设。扫地杆、剪刀撑等承重部位必须按要求施工、不能凭经验马虎大意。发生经济损失及人身伤害均由乙方负责。材料使用要合理精心计算,如发生材料浪费,乱拉乱据,项目部任何人发现至少贰仟元罚款。现场达到活完、料净、场地清。出现涨模现象,乙方如不及时处理甲方处理,处理费用在工程款中扣回。
4.对于违章指挥,工人有权拒绝,并可向上一级领导反映,对于违章作业,出现后果由班组及个人负责。
5. 班组要严格熟悉图纸,对于各种构筑物几何尺寸和标高要严格控制,必须符合设计要求。对图纸中不明白的地方及时沟通,如私自窜改图纸,私做主张,后果自行处理。处理费用在工程款中扣回。
6.工程施工要善始善终,中途退出人工费拒付。
7.爱护公物,生活区的房屋、门窗、床、电器等要使用好保护好、使用好。出现损坏加倍赔偿,如出现违章乱拉乱扯,项目部给予500元以上罚款,出现的损失和造成对他人的伤害由乙方自行处理赔偿。
六、价格、结算依据及付款方式:
1. 结算依据:按混凝土与模板接触面积结算,执行山东省建筑工程量计算规则。
2.价格 元 /㎡。
3.付款方式:平时支付部分生活费,农忙时支付工程款的70%,余款工程竣工后年底付清。
4.本合同一式三份,签订之日后生效,未尽事宜另行商议,如发生争执到本工程所在地人民法院裁决,本合同随工程结束自行作废。
甲方:山东顺发建筑安装有限公司石大御景园项目部
乙方:
年月日
施工合同 篇6
建设方: (以下简称甲方)
总包方: (以下简称乙方)
分包方: (以下简称丙方)
为明确施工过程中建设方、 总包方及分包方三方的责任, 依照 《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,建设、总包、分包三方就各自的权利义务,经协商一致,订立本协议。
一、总包服务费:本工程市政工程的总包服务费由建设方支付。
二、工程概况:
工程名称:
工程地点:
工程内容:
工程承包范围:以工程实际测量记录、工程平面图为准。
三、合同工期:
根据国家工期定额和使用需要,商定工程工期为天(日历天),自年月日开工至 年 月 日竣工验收。
四、工程质量:
1、工程质量等级:一次性验收合格为本合同的合约条件。
2、工程质量标准:丙方必须严格按工程有关文件采用的技术规范、工程质量标准、施工图要求组织实施,质量必须达到合格。
3、分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。
4、任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患,分包方应承担全部责任。
五、合同价款:
合同定价(大写):暂定人民币 元整
(小写): 元,工程款按最后实际工程量结算下浮%结算。
六、决算依据:
本工程套用《XX省市政工程预算定额》(20xx版)、《XX省建设工程施工取费定额》(20xx版);材料价格执行 年 月《XX建设工程造价信息》(XX栏),取费标准综合取费按市区三类中间值计取。
七、合同价款调整:
设计变更:工程量增减由业主单位签证后结算。
八、工程款支付:
待工程竣工决算核准后由建设方一次性付清。
九、建设方责任
1、负责现场的`协调和管理,处理总包方、分包方之间的相关事宜。
2、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。
十、总包方的工作
1、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度) 、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。
2、负责现场临时水电的统一管理。
3、在不妨碍承包人优先使用的前提下,合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。
4、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。
十一、分包方的工作
1、负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认,处理解决相关的技术问题。
2、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。
3、遵守总包方施工现场各项管理制度,服从总包方的管理,做好分包范围内的现场文明施工,卫生清理工作。
4、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。
5、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作,提供满足专项验收要求的所有技术资料。
6、严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工,确保工程质量。
7、负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理,并负责运至发包单位的制定消纳地点。
8、负责对已完工程的成品保护工作,按照国家的相关规定对工程质量负责。
9、按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料,并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的提供给总包,并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。
十二、违约责任
1、分包单位不配合总包管理,不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。
2、造成总包单位现场设施:临时道路、场地、水电管线的损坏,分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。
3、提供给总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够,总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保市政工程的验收合格。
十三、组成合同的文件:
1、本工程合同书;
2、施工图纸;
3、工程预算书;
4、规范、标准及其它技术文件;
5、双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部份。 十四、其他事项:
丙方在施工及保养期限内必须做好安全防范工作,当发生意外事故均由丙方自行负责,与甲、乙方无涉。
未尽事宜,由甲、乙、丙三方协商解决。本协议一式六份,正副本各三份,建设、总包、分包方各执两份,每份具有同等法律效力,自三方签字盖章之日起生效。
兹证明双方签订如下:
建设方(签章) :
法人代表(或授权委托人)签署:年 月 日
总包方(签章) :
法人代表(或授权委托人)签署:年 月 日
分包方(签章) :
法人代表(或授权委托人)签署:年 月 日
签订地点:
签订日期:年 月 日
施工合同 篇7
发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方)
甲方将架设10KV电力线路工程承包给乙方,经甲乙双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守:
一、工程地点
场队。
二、工程性质
包工包料。
三、工程造价
四、施工期限
自本合同签订之日起,至 年 月 日前全部完工。
五、付款方式
工程开工前甲方向乙方支付现金 元整,工程完工经验收合格后,于 年 月 日一次性付清余款(税票由乙方提供)。
六、工程内容:
架设10KV线路700米,导线采用LJG-50型。
七、双方的权利和义务
1.甲方有权派监理人员对工程质量进行监理,乙方必须接受甲方监理人员的现场技术监理,对不符合质量的施工路段及时进行返工。
2.甲方做好各项协调工作,保证乙方能顺利的.施工。
3.乙方施工所用的材料厂必须符合电力规范要求。
4.乙方要牢固树立安全意识,切实加强安全生产管理,凡施工中出现的安全责任事故均由乙方承担。
八.违约责任
1.乙方到期不能完工(除人力不可抗拒的自然灾害外),每延长一天罚款 元。
2.工程完工后,经验收不合格的路段及保修期内出现质量问题的路段,由乙方无条件修复或返工。
3.工程经验收合格后,按甲乙双方约定时间,甲方必须按时向乙方支付工程余款,否则乙方将终止向甲方该工程供电,所造成的一切后果由甲方自行承担。
九.其它
1.本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
2.本合同自双方盖章,签字之日起生效,具有法律效力。
甲方(签章): 乙方(签章):
负责人签名: 负责人签名:
年 月 日 年 月 日
【施工合同】相关文章:
施工合同施工合同02-04
施工施工合同04-12
施工施工合同04-21
建筑施工承包施工合同12-12
施工施工合同15篇01-01
施工合同03-28
施工的合同03-23
施工的合同11-17
施工合同12-31
【荐】施工的合同02-08