工程协议书(15篇)
在日新月异的现代社会中，我们都跟协议有着直接或间接的联系，签订签订协议是最有效的法律依据之一。什么样的协议才是有效的呢？以下是小编收集整理的工程协议书，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
工程协议书1
合同甲方：_________________________（以下简称甲方）
合同乙方：______________________________（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》，甲乙双方在“平等、自愿、公平和诚守信用”的原则基础上，经过双方充分友好协商，本着优势互补、互惠互利和风险共担的原则，就投标签约期的合作达成一致，订立本合同。
一、合作的性质
1.1合作双方不共同出资，不组成新的经济实体，合作双方独立经营，经济上独立核算，财产责任互不连带；
1.2乙方挂靠甲方，在甲乙双方合作期间其名称为：“______________________________工程有限公司”；
二、合作方式
乙方充分利用自身优势为甲方所进行的项目投标工作提供信息咨询，甲方则在中标后支付乙方一定的费用或视乙方资质情况，切块。
三、甲方的权利和义务
1、以葛洲坝集团第二工程有限公司的资质参与投标，负责编制资格预审文件和投标文件，并确认最终投标价。
2、办理投标保函及中标后的履约保函，并负责组织商务谈判和中标合同的签订。
3、若工程中标，则由甲方组建项目部，全面负责工程施工期间的各项管理。
4、负责提供必要的资料，配合乙方做好项目公关工作。
四、乙方的权利和义务
1、负责对相关部门及单位的联系和公关工作，了解项目招标的相关程序，为投标和投标决策收集、提供详尽的信息和资料，为夺标处理好一切外围工作。
2、____________________________
甲方：__________姓名（朋友）______乙方：__________姓名______双方经反复协商一致，就下列事宜达成协议：
一、（写清情况）甲乙双方自愿签订本协议书，甲乙双方达成如下协议。
二、双方协商确定，甲方投资_____万元，乙方投资_____万元，共同经____________________。
三、双方协商确定，甲方负责技术工作，乙方负责业务开展。
四、双方协商确定，在经营期间所取得的.利润占投资比例进行分红。
五、__________________。
六、以上事实清楚，甲乙双方无异议。
七、（以后操作的想法）________________________________________________________________________________________________________________。
八、支付方式：____银行转账____________________________________________________________________________________________________。
九、违约责任：____________________________________________________________________________________________________________________________。
十、违约金或赔偿金的数额或计算方法：______________________________________________________________________________________________________。
十一、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门进行调解；协商或调解不成的，按下列第________种方式解决：
（一）提交________________仲裁委员会仲裁。
（二）依法向人民法院起诉。
十二、双方商定的其他事宜：_____________________。
甲方：____________________（签章）乙方：_________________________（签章）
地址：____________________地址：______________________________
邮政编码：____________________邮政编码：______________________________
合同签订地点：______________________
合同签订时间：________年____月____日
工程协议书2
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就下列建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程规模：
4、结构形式：
二、工程承包范围
(一) 乙方承包范围：
按____________ 设计的施工图纸和有关技术文件(含图纸会审纪要、设计变更通知、甲方书面修改通知等)的要求负责____________ 的施工总承包;
主要施工内容包括但不限于下列：
1、土建工程
(1)、基础以上土建工程(包含桩头的清理及预制管桩的桩芯混凝土)。
(2)、大型土方开挖后的人工修整、电梯坑及基础承台地梁土方开挖及回填，基础及室内土方回填、压实;基坑排水工程。
(3)、负责配电房、泵房、电梯机房、消防中心、入户大堂等配套用房的土建施工。
(4)、负责室外化粪池及排水排污管道的施工(接至区间路的
第一个接入井)。
(5)、负责配合消防及其它各项专业工程的预留、预埋，负责各专业工程施工后的修补。
(6)、负责工程竣工验收前的所有清理：包括外墙清洗、建筑垃圾及生活垃圾的清运(含甲方分包的其他专业工程产生的垃圾指定堆放点并负责外运)，以及由甲方完成的所有临时设施(若存在)的拆除。
(7)、负责督促工程竣工验收前的各专业分包工程的分包竣工资料的提交并与总包汇总成册。
2、水电安装工程
(1)给排水工程：给水系统从生活给水和商业给水市政总表后开始(泵房设备安装不包含在承包范围内)，安装至末端各户内给水点;排水系统从各排水点接至室外
第一个检查井(含潜污泵的安装)。
以上承包范围包含：土方开挖及回填、管道及设备的基础、套管及洞口的预留预埋及封堵、阀门井施工、管道设备标识及油漆等内容，不包含卫生洁具安装。
(2)强电工程：专变配电系统从配电房低压柜出线开关开始，安装至末端各用电设备;公变配电系统(一户一表)从电表箱出线开关开始，安装至末端各用电设备;发电机组至配电低压柜的线路安装;室外高低压电缆通道施工;商铺骑楼景观壁灯的安装。
防雷与接地系统从基础开始，安装至末端避雷带(针);含等电位制安及铁艺栏杆、铝合金门窗、桥架、管道、设备等部位的防雷与接地安装。
以上承包范围包含：土方开挖及回填、管道及设备的基础、套管及洞口的预留预埋及封堵、电缆井施工、线路设备标识等内容。
(3)弱电工程：网络、电话、有线电视、智能、安防、消防报警联动等弱电系统的桥架、线管、线盒、分配箱预留预埋和室外通道的施工
以上承包范围包含：土方开挖及回填、套管及洞口的预留预埋及封堵、手孔井施工、线路设备标识等内容。
(4)人防工程：人防系统管线的预留预埋以及与人防工程相关联的所有工程( 市人防办指定必须由人防承包单位专项施工的分项工程除外)。
(5)负责承包范围内的各种管线和箱体的塞缝，返工造成的二次找平抹灰，自身施工时产生的'垃圾清理;负责土建施工时混凝土内的空调穿墙套管预留预埋，砖墙内的空调穿墙套管预留预埋。
3、其它与上述工程不可分割之附属工程。
(二)、本合同承包范围内不包含以下施工内容，但乙方必须履行总包管理与配合职责：
1、桩基工程及基坑支护;
2、大型土方开挖及地下室外的回填;
3、门窗工程(含空调百叶工程);
4、栏杆工程;
5、人防设备工程;
6、消防工程;
7、燃气管道工程;
8、发电机安装工程及机房环保工程;
9、电梯、扶梯安装工程;
10、园建绿化工程;
11、玻璃幕墙及干挂石工程;
12、智能化工程;
13、泛光照明工程;
14、地下车库地坪漆及交通设施标示划线工程;
15、二次精装修工程;
16、给水设备安装工程;
17、变配电设备安装工程;
18、太阳能热水工程;
19、电视电话网络工程;
20、直饮水工程。
21、儿童游乐及老年人运动器材安装工程。
22、游泳池、运动场地施工及设备安装工程(网球场)。
23、会所设备安装工程。
(三)以上所述的工程承包范围为概括内容，具体以甲方提供的施工图纸和有关技术文件(含图纸会审纪要、设计变更通知、甲方书面修改通知等)为准。如本协议约定承包范围未尽详细或合同执行过程中对本协议书的承包范围界定产生歧义，由甲方书面予以明确的工程内容，乙方应无条件服从甲方现场的需要而进行施工，甲方明确部分的工程内容，不管是否包括在本协议承包范围内，该部分结算造价均按本合同约定的计量计价方式和取费，按下浮点率参与降点。
(四)甲方有权对指定分包、指定供货或独立工程进行随时调整，有关之费用按合同条款之规定计算。乙方承诺不会因此安排而提出价款及工期之索赔。
三、承包方式
1、包工包料(甲供主材及设备除外)、包机械、包临时设施、包临水临电敷设、包水电费、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包资料(含竣工图纸)、包竣工验收、包需乙方缴纳的保险、包保修、包税金等。
2、甲方负责以下材料的供应：
石材、饰面砖、屋面瓦、电线、电缆、三箱设备等。
3、除甲供主材和设备，其它在承包范围内需用的全部材料和设备均由乙方负责。
四、合同工期
1、双方商定合同总工期为____日历 天。
2、暂定开工日期和竣工日期为：
开工日期：________年____月____日
竣工日期：________年____月____日
甲方可按照各栋号桩基的实际完成时间调整开工日期(以甲方签发的开工通知书为准)，工期按甲方的基准工期计算。
3、乙方承诺不因部分栋号实际开工日期的延后而提出价款及工期之索赔。结算造价仍按本合同约定的计量计价方式和取费，按下浮点率参与降点。
4、甲乙双方在确定竣工日期及各项控制工期时，已充分考虑：
(1)可能出现的各种规模的下雨、台风、高温天气、停水、停电、节假日、工地及周边环境等影响因素;
(2) 甲方指定分包工程的合理工期;
(3) 政府举办大型活动而要求的停工。
五、质量标准
工程质量标准：按国家现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》，工程必须一次性竣工验收合格，工程质量达到合格标准，观感质量评价为良好，且必须获得 市建设工程优质结构奖，争创 杯奖。
六、合同总造价
按承包范围暂定总价人民币 元整 (小写)： 元(含税)，乙方提供全额正式发票。
七、违约责任
(1)乙方未按合同的规定向甲方提交合格的工程资料并办理完成有关工程验收合格证或逾期办理，影响甲方办理竣工备案手续，每逾期一天，由乙方按壹拾万元天向甲方支付违约金，总额不超过暂定合同总价的5%.
(2)任何情况下乙方必须保证不发生工人聚众闹事、到政府部门上访、静坐、围攻甲方，否则所造成的损失甲方有权从应付给乙方的工程款项中等额扣回，并按每次闹事工人的人数以每人每天壹仟元对乙方进行罚款;若罚款金额少于伍万元，按伍万元计。情节严重的，除对乙方予以罚款外，甲方有权单方解除合同。同时，乙方的违约责任按专用条款的约定执行。
(3)乙方每月应及时向监理单位提供总承包管理范围内合格的工程资料，如未能及时提供或提供的资料不符合要求的，甲方可拒付工程进度款。影响到下道工序验收或施工的，工期不得顺延;给甲方造成损失的，由乙方负责赔偿并按暂定合同总价的 5% 支付违约金。
(4)乙方应督促其劳务分包单位与劳务工人员签订劳动用工合同，监督工人的出勤与工资发放，劳动用工合同备案，工人工资应按时发放并公示(工资发放记录表必须由工人本人签字并按手印)。乙方每月申报工程进度款前需向甲方提供工人工资已发放证明，如未提供甲方可拒付工程进度款。
(5)乙方未经甲方书面同意，不得将承包范围内的工程转包或将承包范围内的任何部分分包。否则甲方有权解除本合同，由乙方赔偿甲方的损失，并按专用条款的约定承担违约责任。
(6)合同规定由乙方完成或提供配合的工作(包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更等)，如乙方拒绝完成或不能按合同要求完成，甲方有权安排其他单位完成，所发生的费用按双倍计，并从应付乙方当月工程款中扣除，影响工期的责任由乙方负责。
八、组成合同的文件
(一)、合同包含的文件包括：
1、本合同协议书
2、本合同专用条款及附件
3、本合同通用条款
4、标准、规范及有关技术文件
5、图纸
6、其他合同文件。
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
(二)、组成本合同的文件及优先解释顺序详见本合同
第二部分《通用条款》有关约定。
九、词语含义：
本协议书中有关词语含义与本合同
第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
十、乙方承诺：
乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同约定的全部义务。
乙方向甲方承诺会有效地和及时地协助办理好有关施工许可证和施工及竣工所涉及之政府及其他单位之许可手续，并承担政府规定由乙方承担之有关费用，无偿协助甲方办理所有有关申请房产证等手续。若由于乙方原因使甲方未能及时办理相关证件，则在工程总结算价中扣除5%作为罚金。
十一、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，履行本合同约定的全部义务。
十二、合同生效
合同订立时间：________年____月____日
合同订立地点：
本合同双方约定：双方签字盖章后生效。
甲方(盖章)：
法定代表人：
委托代理人：
住所：
邮编：
电话：
传真：
开户行：
银行帐号：
乙方(盖章)：
银行帐号：
法定代表人：
委托代理人：
住所：
邮编：
电话：
传真：
开户行
工程协议书3
委托人（甲方）：_________
受托人（乙方）：_________
兹由甲方委托乙方办理工程审计业务，经双方协商同意共同遵守如下条款。
一、委托审计项目名称、目的
_________。
二、委托审计的时间
自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
三、委托审计的方式
_________。
四、双方责任
（一）甲方须向乙方提供真实、准确的资料；
（二）乙方有责任按照甲方委托的审计内容和要求按时按质完成审计工作并出具审计报告书；
（三）乙方有为甲方所提供的资料、文件及审计报告书内容等进行保密的义务。
五、双方违约责任
（一）甲方拒绝或未按期向乙方支付审计业务费，乙方有权停止工作或不向甲方提供审计报告书；
（二）甲方未同乙方协商而擅自变更或减除已签订的协议，不得索要已支付给乙方的款项；
（三）甲方未及时向乙方提供真实、合法的资料，由此产生的不良后果由甲方负责，乙方不承担责任，并支付乙方总协议收入25％的.违约金；
（四）乙方在甲方的积极配合下，不能按期完成审计工作，或未同甲方协商擅自变更、减除乙签订的协议，应视为违约，违约金为总协议的25％。
六、收费标准及结算方式
（一）收费标准：_________。
（二）结算方式：按收费标准，经双方协定，由甲方预付乙方审计费_________元，待审计验证结束后一次结算。
七、其他事项
（一）甲方须向乙方提供审计工作中必要的交通、食宿等费用；
（二）本协议经双方签字，并加盖单位的公章或合同专用章后，即发生法律效力；
（三）本协议正本一式三份，具有同等法律效力；
（四）如遇到国家有关政策调整、法律修改及其他不可抗力事件，导致甲、乙双方或任何一方无法履行本协议，所遗留问题由双方协商解决。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法人代表（签字）：_________ 法人代表（签字）：_________
联系人：_________ 联系人：_________
地址：_________ 地址：_________
电话：_________ 电话：_________
开户银行：_________ 开户银行：_________
帐号：_________ 帐户：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程协议书4
振兴民族的希望在教育，振兴教育的希望在教师，振兴教师的希望在青年。青年教师代表着各级各类学校的`未来。为了加快青年教师实现由受教育者向教育者角色转换的步伐，同时也是为了加大青年教师岗位成才的力度，现决定以青蓝工程为依托，以新老结对为基本形式实施对青年教师的培养和指导，在（ ）至（ ）学年度中， 本校青年教师(乙方)（ ）在教育业务上自愿拜（ ）为师(甲方)。经双方协商同意签订如下协议：
一、本学年中，指导教师的职责：
1、带头执行师德规范，用高尚的师德为青年教师作出示范。
2、每学期初指导乙方订出学期教学工作计划。每学期帮助审核教案（ ）篇。指导出卷（ ）份。指导写好（ ）教学工作总结。
3、每学期随堂听乙方课程不少（ ）节。
4、每学期为乙方提供教育理论和教学信息资料（ ）篇。
5、每学期对乙方执行教学常规情况抽查（ ）次；
或对乙方课堂教学过关抽查（ ）次;或对乙方教学能力达标抽查（ ）次。
6、本学年对乙方‘三过关’的( )内容业务指导不少于（ ）次。
7、每学期指导乙方上汇报课（ ）节。
8、积相支持乙方主动参加学校工会组织的各项业务竞赛，并作好赛前指导。
9、认真督促乙方完成好学校布置的教师基本功作业、动员乙方积极参与现代化教学手段使用的培训。
10，每学年写好一篇关于做好青年教师业务培养的专题总结。
二、本学年中，乙方应尽的职责：
1、认真贯彻师德规范， 自觉坚持用师德标准指导自己的言行，做到教书育人，为人师表、
2、本学年中保证认真阅读（ ）本教育理论专著，并认真做好读书笔记。
3、积极参加本学科教研活动和备课组活动。
4、一学期听指导教师随堂课（ ）节。
5、本学年内准备上汇报课（ ）节。
6、本学年以“过三关”中（ ）的内容为主攻方向。
7、本学年侧重进行（一般、学科、特长）基本功中（ ）项的训练和提高、形成（ ）成果。
8、积极参加校工会组织的各项业务竞赛。
9、学年结束时要向导师交出一份教学工作学习和提高情况的汇报。
三、本协议自即日起生效，到（ ）年（ ）月中止。
四、本协议一式四份，其中第三份交教导处存入业务档案、第四份交校工会保存。
五，本协议由学校党政工共同督促执行，并负责抽查和考核。
甲方
协议签署人
乙方
学校(盖章)
____年____月____日
工程协议书5
甲方：
乙方：
甲乙双方就家具安装工程事宜经友好协商，达成以下协议：
一、 工程名称 施工地点
二、 安装时间 年 月 日 完工时间 年 月 日
三、 安装工程费用：￥： 大写：圆整
四、 在乙方进场施工前，甲方必须给乙方提供货物清单、施工图纸、以及货物及时发到安
装现场。并保证施工现场具备施工条件（如电源、现场的协调工作）。乙方必须按照甲方的要求保证安装质量、安装时间完成安装工程。乙方有义务确保甲方的商业机密。
1、 乙方提供足够的专业安装工具、专业的技术人员和管理人员。
2、 乙方在安装过程中要有产品的保护意识，必须确保产品在各个环节中不被损坏，若因
操作不当造成部件损坏应赔偿相应的材料更换、补给费用。
3、 在工程承包给乙方的情况下，乙方应负责监督搬运工在搬运过程中做到轻搬轻放，确
保产品完好，乙方承担所有搬运费、住宿费、交通费。
4、 乙方在搬运、安装过程中如发现产品有遗失、缺漏、损坏等，应及时向甲方提出。
5、 乙方必须做到文明施工、规范施工、整洁施工，确保施工现场整洁有序。
五、 甲方应确保货物准时发到施工现场及协调施工现场具备施工条件，如因货物未能及时
到达或施工现场不具备施工条件所造成工期延误，甲方应负责乙方的时工工资，乙方概不负责。如因乙方的原因造成未能按时安装完毕的，甲方损失由乙方负责承担。
六、 在工程安装完毕后客户发现乙方安装不当或者未按图纸施工，乙方应无条件按照甲方
要求及时调整更改。如因甲方提供图纸错误或客户现场临时更改，未能及时通知乙方而造成的重复安装甲方应付乙方的相应费用。
七、 在安装工程完毕后，半年内因安装原因造成的质量问题乙方必须无偿提供售后服务。因产品本身的原因或客户原因，如配件的损坏、客户移动、搬迁等的原因需要更换配
件、重新调试、拆装搬运的，甲方应提供配件或需更换的部件，并支付相当的差旅、安装调试等费用。
八、 质量标准：产品应水平、不摇晃；应上的螺丝、五金配件等必须全部到位，门、面缝
隙紧密、均匀，开关灵活，抽屉推拉自如，不碰撞；按平面图摆放到位。
九、 进度保证：甲方根据运输、搬运、施工现场协调工作保证安装进度 。乙方不允许出现
中途无故停工，讨价还价的现象，否则已产生的'人工费用甲方拒付。
十、 节约事宜：乙方应节约施工现场的水电使用，做到人走关灯、关水、关门。
十一、安全事宜：乙方在施工安装现场应遵守客户要求进行安装操作，若在工地因自身原因
发生人身安全事故，甲方概不负责；必须保护好客户现场的设施设备，如有因乙方不当操作造成损坏的由乙方等值赔偿。
十二、付款方式：乙方进场施工两天后甲方应付乙方的卸货、分货、搬运等费用
￥：元大写：圆整
工程完成甲方应付乙方剩余全部工程款的
￥：元大写：圆整
安装完成后甲方应在 的支付
￥：元大写：
十三、 收款方式：□ 现金收讫 □ 银行汇款、转账收讫
户名：
开户银行：
账号（卡号）：
甲方： （签名）
乙方： （签名）
工程协议书6
建设单位： (以下简称甲方)
根据字号文件批准工程。批准投资X万元d 建筑面积为××平方米。此项工程经县建设局批准，由 建筑队(以下简称乙方)承担施工任务。为明确职责，经双方协商，特订本协议，共同遵守。
一、工程任务：
1．工程名称：
2．工程数量：
3．包工形式：
二、施工期限：
1．本工程自 年 月 日开工，至 年 月 日竣工。
2．确定的日期必须严格遵守，以只争朝夕的精神，互相创造便利条件，保证按期完成，否则根据情节，酌情处理。
三、工程价款：
1．本工程全部造价 万元。
2．预算工资总额元。
3．定额全部按照山西省 年基本建设安装工程统一定额执行。
4．取费标准按照交革建字 第 号文件执行。
5．工资费用付款办法：按工程进度分期付款，竣工验收后一次结算，按照银行规定办理付款手续。
6．乙方应交县建设局 ％的施工管理费，由甲方付款时扣收，转交建设局。
四、工程管理与质量验收：
1．由甲方、乙方确定专人组成工程质量检查验收小组，根据工程进度进行分段验收，不符合工程质量要求的，要及时返工。工程竣工后，由县建设局参加，进行一次综合性的`工程验收。
2，以国家施工验收规范及施工图为验收标准，如有违反标准者，应查清原因，按国家规定及时处理。
3．在施工中遇有较大变更，应取得原计划单位的同意后，由甲方预先通知乙方，同时作好变更手续。
4．此项工程由建设单位 同志，施工单位 同志负责，双方互相配合，指导施工。
五、安全：
加强安全教育和检查工作，预防发生事故，确保安全施工。如一旦发生人身伤亡事故，由乙方负责开支处理。甲方应大力协助解决医疗抢救工作。
六、材料、机具供应：
1．材料应堆放在适当位置，在开工前应储备到一定数量·以保证满足乙方的施工需要。如停工待料，由甲方支付乙方停工期间的全部工资(按平均工资计)。
2．大型工具、脚手架、跳板等，由 方负责·小型工具、运输工具，由乙方负责。乙方如难以解决．由甲方大力协助。
3．施工现场所需电源、水源，由甲方负责。如水源、电源供应不足时，甲方应负责安排其他工作．否则乙方在这期间的工资应由甲方支付。
七、本协议内容所不能包括的，见补充协议。
八、本协议自双方签章，县建设局批准之日起生效。
九、本协议一式八份，除由甲、乙双方各执一份外，并报送有关单位备查。
建设单位：
负责人：
施工单位：
负责人：
年 月 日
工程协议书7
发包单位（全称）：（以下简称甲方）
承包单位（全称）：（以下简称乙方）
甲方双方《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，将佳境小区的维修承包给乙方并达成如下几点：
一、 维修工程内容及要求
1、 乙方接到甲方的维修联系单后，在条件允许的情况下，1天之内组织人员或设备进行维修，维修完毕邀请甲方和物业公司共同验收，并形成验收文件用于结算。
2、对已入住的客户维修，要求维修完毕后客户签字认定。
3、承包人不在约定期限内派人维修的，发包人可以委托他人修理。
4、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
二、工程质量保修范围和内容
承包人按相关规定对已维修工程进行保修，在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担已维修工程质量保修责任，按建设部《房屋建筑工程质量保修办法》执行并约定已维修工程（同一位置）的质量保修期如下：
１、屋面防水工程、有防水要求的`卫生间、房屋和外墙面的防渗漏为５年；
３、装修工程为２年；
４、电气管线、给排水管道、设备安装工程为２年；
５、供热与供冷系统为２个采暖期、供冷期；
６、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为２年；
７、其它项目保修期限约定如下：
质量保修期自工程验收合格之日起计算。
三、甲乙双方的权利与义务
（一） 甲方的权利与义务
1、 由甲方工程师共同配合乙方施工，行使合同约定的职权，向乙方发出指令及其签证，确保工程的顺利进行。
2、 现场确定施工范围核实工程量。
3、 组织相关单位进行验收，评定质量标准。
4、 按合同约定的期限支付工程款。
5、 负责各部门的关系协调。
工程协议书8
甲方：_________________;法定代表人：_________________;
乙方：_________________;法定代表人：_________________;
鉴于：_________________;甲方为具有资质的工程公司，乙方为甲方在项目(下称;一、甲方需在收到项目业主工程款后的个工作日内，向;
二、甲方一次性收到项目业主各类工程款后，甲方需一;支付乙方相关款项;
三、如甲方分批收到项目业主工程款后，甲方需将每次;如产生违约金，适用本条第一款，甲方向乙方所支付款;
四、如有其它未尽事宜，双方另行协商约定。
甲方：_________________
法定代表人：_________________
乙方：_________________
法定代表人：_________________
日期：_________________
日期：_________________
工程协议书9
工程编号：合同编号：
深圳市建设工程施工合同
（适用于招标工程固定单价施工合同）
工程名称： 工程地点： 发 包 人： 承 包 人：
2 0 xx版
编 制 说 明
本合同示范文本是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》等法律以及深圳市的相关法规,在20xx版《深圳市建设工程施工(单价)合同》示范文本的基础上, 由深圳市建设工程造价管理站编制而成的。
本合同示范文本适用于深圳市行政区域内采用固定单价合同形式的招标工程施工合同，包括各类新建、扩建、改建、拆除的土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程、装修工程。本合同示范文本中所称招标工程，是指根据《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》规定应当招标且实际通过招标进行发包的工程。
本合同示范文本由“协议书”、“通用条款”、“专用条款”、“补充条款”及“附件”五部分组成。建设工程承发包双方采用本合同示范文本签订施工合同时，不得对“通用条款”部分进行调整；并应将“协议书”、“专用条款”及“附件”中须双方约定的事项予以明确；同时可根据工程的具体情况在“补充条款”中补充约定合同内容。 未经编制单位许可，任何单位和个人不得以营销目的.复制、抄袭本合同示范文本或其中的任何条款内容。
目 录
第一部分 合同协议书.......................................................1
一、工程概况..........................................................................1
二、工程承包范围......................................................................1
三、合同工期..........................................................................2
四、质量标准......................................................................... 2
五、合同价款..........................................................................2
六、组成合同的文件....................................................................2
七、词语含义..........................................................................3
八、承包人承诺........................................................................3
九、发包人承诺........................................................................3
十、合同生效..........................................................................3
第二部分通用条款.......................................................5
一、词语定义和解释................................................................5
1 词语定义.........................................................................5
2 标题和旁注..........................................................................7
3书面形式...........................................................................7
二、 合同文件.......................................................................7
4 合同文件组成及解释顺序..............................................................7
5 语言文字和适用法律、法规.............................................................8
6适用标准、规范 ........................................................................8
7 图纸................................................................................8
8 通知................................................................................9
三、 发包人和承包人................................................................9
9 发包人..............................................................................9
10 承包人............................................................................10
四、工程管理人员...................................................................10
11 工程师............................................................................10
12 项目经理..........................................................................11
五、 转让、分包、专业工程发包...................................................12
13 转让.............................................................................12
14 分包.............................................................................12
15 专业工程发包.....................................................................12
六、施工准备工作..................................................................13
16 施工组织设计和进度计划...........................................................13
17 施工准备.........................................................................13
七、开工、暂时停工、工期及延误 ..................................................15
18 开工及延期.......................................................................15
19 暂停施工和复工...................................................................15
20 工期及延误.......................................................................16
八、材料、设备供应................................................................16
21 发包人供应材料设备...............................................................16
22 承包人采购材料设备...............................................................17
23 材料设备的检验...................................................................18
九、质量、安全和文明施工.........................................................18
24 工程质量和检验..................................................................18
25 工程试车.........................................................................19
26 安全文明施工.....................................................................20
27 工程的保护.......................................................................21
十、合同价款、工程量确认和工程款支付............................................21
28 合同价款.........................................................................21
29 工程量确认.......................................................................23
30 工程款支付.......................................................................24
十一、工程变更.....................................................................25
31 工程变更 ........................................................................25
32 变更价款确定.....................................................................26
十二、竣工验收和结算..............................................................27
33 竣工验收 ........................................................................27
34 竣工结算.........................................................................28
十三、违约、索赔和争议............................................................29
35 违约.............................................................................29
36 索赔.............................................................................29
37 争议.............................................................................30
十四、工程质量缺陷保修............................................................31
38 工程质量缺陷保修.................................................................31
十五、不可抗力.....................................................................31
39 不可抗力.........................................................................31
十六、保险和担保..................................................................32
40 工程保险.........................................................................32
41 工程担保.........................................................................32
十七、合同的生效、终止和解除.....................................................33
42 合同的生效、终止.................................................................33
43 合同的解除.......................................................................33
44 合同份数.........................................................................34
45 合同备案.........................................................................34
第三部分专用条款......................................................35
二、合同文件.......................................................................35
5 语言文字和适用法律、法规 ...........................................................35
6适用标准、规范 .......................................................................35
7 图纸...............................................................................35
8 通知...............................................................................36
三、发包人和承包人.................................................................36
9 发包人.............................................................................36
10 承包人............................................................................37
四、工程管理人员...................................................................38
11 工程师...........................................................................38
12 项目经理.........................................................................38
五、 转让、分包、专业工程发包...................................................38
14 分包.............................................................................38
15 专业工程发包.....................................................................39
六、施工准备工作..................................................................39
16 施工组织设计和进度计划...........................................................39
17 施工准备.........................................................................39
工程协议书10
委托方(甲方)： 代表人： 身份证号码： 以上简称甲方。
被委托方(乙方)： 代表人： 身份证号码： 以上简称乙方。
甲方因工程需要，现委托乙方代为施工，甲、乙双方本着公平、公正、合理及互惠互利的原则；现经甲乙双方共同协商一致，就施工质量 工程进度 工程价格与款项支付 工程验收
第一条:工程概况
1) 工程区域：
2) 工程名称：
3)施工面积：
4)委托方式样：
5)开工日期： 年 月 日
6)竣工日期： 年 月 日
7)工程总价:人民币(小写)
第二条:工程验收
1) 工程竣工后,由乙方通知甲方验收.甲方应自接到验收通知后三个工作日内组织验收.
2) 乙方工程结束后应清扫施工区域卫生，所有垃圾按比方约定放在门外电梯口处,否则甲方有权不予结算余下工程款.
3) 每道工序完工时有甲方验收合格后方可进入下一道工序.
第三条:款项支付
1)甲、乙双方合同签定后，乙方进入施工，工程完工后,支付工程总价的95%。
2)余下款项工程结束验收及相关约定事项完成后三个工作日一次性付清.
此协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字即时生效,且同样受国家法律保护后无弃言,特立此据.
甲方（代表人）： 身份证号： 年 月 日
乙方(代表人) ：身份证号： 年 月 日
工程协议书11
发包人(甲方)：______________
承包人(乙方)：______________
甲方将其承建的________地下室外墙防水工程，承包给乙方施工。根据《中华人民共和国民法典》之规定，本着平等、公平、互惠、互利的原则，结合本工程具体事宜，经双方协商订立此协议，当事人双方必须全面履行此协议规定的义务及责任，任何一方不得擅自变更或解除。
第一条、甲方承包给乙方的地下室外墙防水工程位于_____________，承包范围为_____________。
第二条、甲乙双方约定承包方式为包工包料，材料必须送检，有结论报告时方可进行施工。
第三条、甲方根据现场施工需要，提前三天通知乙方进场时间，乙方必需按甲方预定的时间完工，不得拖延时间，若延期以每日______元支付工期违约金，从工程款中扣除。
第四条、施工要求必须参照和依据本工程图纸设计要求及保温工程工艺流程之标准进行施工，不得偷工省料、掺杂施假。完工后经业主方验收确认为准。
第五条、保质期五年，保质期内出现质量问题由乙方维修至合格;因人为或不可抗力自然因素造成及乙方施工范围以外的质量问题由甲方出资维修。
第六条、乙方进场必须服从项目部统一管理、协调、严禁擅自行动。在施工过程中，乙方必须按照建设工程安全生产管理条例、安全操作规程和施工现场安全管理制度执行。严禁使用老弱病残人员和童工。施工现场处的安全及社会治安，按照建设单位及辖区派出所条文执行。总之，乙方所发生的一切安全责任事故，概由乙方自行负责，甲方不负任何责任。
第七条、按实际施工数量按实结算，单价______元/平方米，该单价无论市场价格如何变化均不作调整。
第八条、甲方需于工程完工付款70%，20%于一年内支付，余下10%保质期满，结清余款。
第九条、甲方全面负责施工技术和施工质量管理工作，负责对乙方施工技术人员进行施工安全技术交底，安全教育培训。
第十条、乙方无条件服从项目部的管理、调配工作，甲方有权处理不服从管理的作业人员并清退场。乙方必须主动搞好施工质量、安全设施防护和文明施工现场。乙方不得以任何理由拖欠民工工资，否则追究相关责任。
第十一条、甲、乙双方一方不履行协议义务或者履行协议义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括协议履行后可以获得的利益，但不得超过违反协议一方订立协议时预见到或者应当预见到的因违反协议可能造成的损失。
第十二条、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行协议时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明和征得对方同意后，允许延期履行、部分履行或者不履行协议，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十三条、因本协议而引起的纠纷，经协商或调解不能解决的，甲乙任何一方均有权在甲方所在地提起仲裁或者诉讼。
风险告知：关于争议解决方式的'约定，可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁,二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局,约定向法院提起诉讼两审终审。
第十四条、本协议未尽事宜，甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。补充条款或补充协议以及本协议的附件均为本协议不可分割的部分。
第十五条、本协议的任何修改或补充，只有在双方授权代表签字后生效，并成为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。
发包人(甲方)：______________
承包人(乙方)：______________
签约时间：
工程协议书12
甲方：
乙方：
经甲乙双方协商，甲方愿将本公司承建的工程水电分项目以包工包料的形式分包给乙方，其条件原则上遵守甲方与总包括方所签订的合同相同，并具有同等的法律效力，双方共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
4、开工日期：____年____月____日，竣工日期：____年____月____日
5、建筑面积：以实际做建筑面积为准备，暂定为________平方米。
6、工程单价：该水电分项工程，以包工包料形式承包，按山东省________定额，人工调差、材料调差、及山东省现行相关文件调整，现甲方和总承包方所签订的合同同步执行，其管理费含税金在内甲方收取乙方总价的%费用。其管理费用按工程形象进度拨款按比例收取。
7、水电工程施工范围及内容：
（1）按施工图上的全部内容均包含在内，图纸发生变更以设计变更
为准。
（2）本合同是以包工包料的方式，乙方包括机械设备及现场组织施
工、安全、进度、质量达到现场监理验收合格为准，否则所造成材料浪费及返工等一切损失由乙方负责。
（3）承包方式：包安全、包质量、包施工进度、包文明施工。
二、工程指标
1、安全与文明施工：确保无重大作伤亡事故、无火灾事故，无重大安全事故，乙方如因违章施工造成的或非生产性即在施工区域以外所发生的.伤亡事故均由乙方负全部责任。
2、质量确保无质量事故，施工中必须严格按照操作规程进行施工，确保一次性交验成功。
三、工程款结算方式
1、以承包方所定合同同步执行，甲方提供与总承包合同复印件一份，付款方式根据水电分项工程所完成的工作量形象进度按比例付款。扣除甲方所得管理费余款全部支付给乙方。
2、本合同与甲所签订的承包合同具有同等法律效力。
四、其它
本协议未尽事宜，双方协商解决，工人进场后安全生产，文明施工另签订协议一式三份，甲乙双方各执一份，备留一份签字后即生法律效力，按国家法律、法规和有关部门执行。
甲方：
乙方：
____年____月____日
工程协议书13
甲 方（责任人）：乙 方（责任人）：
甲方委托乙方承担恒天首府 1#、2#、8#、9#楼、幼儿园、地下车库土建工程施工图预算工作，为做好相关工作，甲乙双方本着平等互惠的原则在诚信、公平、自愿的基础上，经过双方协商，特签定协议书如下：
一、 工作内容：
甲方委托乙方承担 恒天*首府1#、2#、8#、9#楼、幼儿园、地下车库土建 工程施工图预算工作。
工作内容主要包括：工程量计算、清单组价、与甲方及业主进行预算会审。
施工图预算范围包括：钢筋、混凝土、砌体、防水、保温、内外装修、门窗工程、基础土方、桩基工程等图纸设计的土建工程，不包含任何安装工程。
二、 承包方式
乙方编制完成的预算按最终经甲方或审计单位认定预算总造价（不包括安装类的预算）的 1 ‰（千分之一）的固定比例计算预算费用。
三、 双方责任：
甲方责任：
（1）、甲方必须向乙方提供该工程完整的设计图纸（蓝图壹套）电子版图纸、变更签证及与此工程有关的其它文件等。
（2）、严格按照协议要求支付相关费用。
（3）、预算会审如在外地进行，应对出差人员提供食宿并报销因此发生的差旅费；出差时间限2天以内，且放在周末。
乙方责任：
（1）、参加本工程的人员必须具有相关资质资格。
（2）、预算内容要求全面，正确，质量符合国家及陕西省的相关标准要求。
（3）、按期完成任务，及时参与甲方或审计单位的会审。
（4）、免费完成会审后的相关调整、修改工作（限2次）；发生原则性的.大修改时，其费用另行商定。
（5）、保存好甲方提供的图纸等资料，预算工作结束，及时完整返还甲方。
四、 完成日期要求：
（1）、20xx年 6 月 27 日，甲方提供全套的图纸；
（2）、至20xx年 7 月 16 日17：00时，完成全套预算工作；
五、预算费用的支付方式：
本合同按现金（人民币）支付或银行转账的方式付款，所有款项必须由乙方（责任人）亲自确认领取。
乙方将纸质工程量预算表、计价预算书在合同约定的时间内交给甲方，并由甲方组织内部初审，初审时间不超过3-5天。
初审后甲方按内部初审预算总造价的0.5‰（千分之零点五）支付预付款；待与业主最终会审完成后七日内按业主最终认定的预算总造价结清剩余预算费用。
六、争议解决：
发生争议时，甲、乙双方均应本着友好协商原则予以解决，如协商不成，甲方乙方同时向当地仲裁委员会提出仲裁。
七、合同生效和终止：
本合同自双方签字后生效，完成合同项下的所有权利、义务、双方账款结清后，本合同自然失效。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
相关补充条款：注：以上补充内容具有同等法律效力。
甲方（责任人）：乙方（责任人）：
地 址： 地 址：
邮政编码： 邮政编码：710068 电 话：
电子信箱：
开户银行：
帐 号：
户 名：
工程协议书14
甲方：福州卫华起重机械机械有限公司
乙方：福州升达冶金技术开发有限公司
经甲乙双方友好协商，就乙方偿还所欠甲方货款事宜，达成如下还款协议：
一、甲乙双方确认，截止本协议签订之日，乙方共欠甲方货款人民币52500元（大写:五万贰仟伍佰元）；
二、乙方承诺，自本协议签订后至20xx年3月31日前将上述欠款全部偿还给甲方；
三、若乙方未按照本协议第二条约定的'时间偿还欠款，则从违约之日起按所欠货款额的日千分之**向甲方支付逾期还钱违约金；
四、履行本协议发生的争议或与本协议有关的争议，双方协商解决，协商不成，双方均可在原告所在地法院提起诉讼；
五、本协议双方盖章之日起生效。协议一式四份，双方各执两份，每份都具有同等的法律效力。
甲方：___________ 乙方：_____________
____年____月____日 ____年____月____日
工程协议书15
承包方（甲方）：
责任人：
分包方（乙方）：
责任人：
风险提示：
分包合同条款内容应当规范、具体、具备可操作性，否则，如果承包人、分包人的合同水平和法律意识都比较低或差异大时，则订出的合同内容不全，权利义务不均衡，那么这些都在以后施工过程中产生的纠纷埋下伏笔，在订立分包合同时，可以咨询专业律师，避免某些条款遗漏，或者设计不严谨，造成不必要损失。甲方将________________项目的拆旧工程交由乙方承包。为明确双方的.权利和义务，经共同协商，一致同意签订本协议。
一、施工内容及工程量
1、施工内容：
2、拆除标准：
3、承包方式：
3、材料归属：施工中拆下的各类废旧材料归______方所有，由______方自行处理。
二、工程价款及结算方式
1、工程价款：双方商定项目总金额：____________元
2、结算方式：拆除范围内建筑物，完成及其他清理工作后，一次性付清工程款。
三、施工日期
1、本合同工程定于________年____月____日开工，于________年____月____日竣工。
2、因不可抗力或天气影响等因素不能按时开工或竣工时，甲乙双方可以重新约定开工或竣工日期。
四、双方职责甲方：
1、乙方进场后，甲方向乙方进行施工交底，交待清楚施工现场周围地下障碍物与在施工中需注意的事项并提供有关技术资料。
2、负责协调切断通往被拆除区域内的水源、电源、热源、燃气、通信等线路。
3、配合乙方对施工人员进行安全教育。
4、甲方指定为工程项目负责人，负责协调施工中有关事宜并监督乙方的施工全过程。
5、受到甲方验收通知后，及时组织人员验收，验收完成后，按期支付价款。
乙方：
1、负责编制施工方案，制定安全、环保措施，
2、积极配合甲方的工作，服从甲方现场管理人员的指挥，尊重甲方的管理制度。
3、认真贯彻执行国家有关部门对建筑施工提出的各项要求和规定，做到文明施工、安全、按期完成施工任务。
4、必须严格按照相关法规条文施工作业，注意环保要求：控制噪声，避免不安全因素发生。
5、乙方指定为工程项目负责人，全权负责工程拆除事宜并及时向甲方通报工程拆除有关情况。
6、工程完工后，及时向甲方发出验收通知。
五、违约责任：
任何一方违反本合同规定，均应承担其责任。违约方应赔付守约方因此受到的所有损失。另交付工程款的_______%作为违约金。
六、其他：
1、本合同签字生效后，甲、乙双方如有未尽事宜或对合同条款修改，需经双方协商同意并签订补充协议，补充协议和本合同具有同等效力。
2、本合同自甲乙双方的法定代表人或授权委托代理人签字并加盖各自公章之日起生效。
3、本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力
4、合同执行中发生纠纷，双方应做好协商解决，协商解决不成的可向合同履行地人民法院起诉。
风险提示：
分包合同有关工程量变更及单价调整，不可抗力事件的损失承担，相应工期，竣工验收条件、方法、标准，结算的条件、标准，质保金比例、支付，违约责任等必须与总包合同约定的相应内容一致，特别要坚持大多数分包合同的结算必须在总包合同结算之后进行，降低资金支付风险，防止因分包合同的不一致造成总包单位额外损失的发生。
建议在起草或者签订分包合同之前，可以咨询专业的律师意见，以防止风险出现。
甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________
甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
电话：_______________________ 电话：___________________________
传真：_______________________ 传真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
【工程协议书】相关文章：
工程协议书04-12
工程合同协议书01-15
工程分包协议书02-09
工程结算协议书06-14
工程承包协议书07-25
工程转让协议书08-25
工程保密协议书02-21
工程转让协议书02-09
工程分包协议书03-15
工程居间协议书06-15