施工合同

时间:2022-12-18 08:23:57 施工合同 我要投稿

施工合同范本【推荐】

  在不断进步的社会中,越来越多事情需要用到合同,它也是减少和防止发生争议的重要措施。你知道合同的主要内容是什么吗?以下是小编精心整理的施工合同范本,仅供参考,希望能够帮助到大家。

施工合同范本【推荐】

施工合同范本1

  发包方(甲方):南韩碳火烤肉

  承包方(乙方):

  依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规,结合本市装饰装修的.特点,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就本装饰工程(以下简称工程)的有关事宜达成如下协议:

  一、 工程概况

  1、工程地址:南韩碳火烤肉

  2、工程概况 :外牌匾人工费

  二、 工程日期

  开工日期___年__月__日 交工日期___年__月__日

  三、 工程造价及结算方式:

  1、 工程总造价__________________________元整,不含所有税金。

  2、 本合同签定后,甲方向乙方支付总造价 %人民币___________元整。

  3、 安装吸塑字前,甲方向乙方支付总造价的 %____________

  四、工程变更

  施工期间改变工程规模,施工方法,工程投资,发生技术变更而调

  整工程费用时,其增减额度甲、乙双方共同议定,工期顺延。

  五、违约责任

  1、 由于甲方原因导致中途停工,或改变施工方案,甲方应补偿乙方因停

  工、窝工及材料损失费用。

  2、 由于乙方原因逾期交工的由乙方负责。

  3、 甲方未办理有关手续,造成停工、窝工由甲方负责。

  六、其它

  合同一式二份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。合同附件为本合同组成部分。

  合同经双方鉴定生效后,双方必须严格遵守,任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新鉴定补充协议。

  合同有效:合同以交清尾款,签定售后保修协议为售后有效。未 交清尾款前,所有乙方施工项归乙方所有,交清尾款交工甲方使用

  甲方签字: 乙方签字:

  合同签定日期___年__月__日

施工合同范本2

  甲方:

  乙方 装饰公司

  甲方委托乙方负责室内设计工作,根据《中华人民共和国软装工程施工合同法》及相关法律法规,双方友好协商一致达成如下条款,愿共同遵守:

  1.设计面积与设计要求

  1.1面积:

  (详见附图)

  设计依据:依照甲方提供的平面图或相关文件为本项目规划基础 (预算不含)

  1.2设计要求

  甲方应明确提供指标性的设计意念及功能需要,乙方应按照甲方要求进行设计,乙方的设计案必须满足甲方的总体效果及功能要求。甲方有责任提供相关的政策法规,若甲方已制定该项目管理公司,甲方应提供物业管理共识的设计手册及设施标准,乙方提交的设计文件与图纸应符合国家及地方的这几规范,若有违反相关的法令法条与政策规范,乙方应予以无条件修改方案,以满足相关法规。

  2服务范围

  设计阶段

  2.1方案设计

  在此阶段乙方应该在甲方建立本工程的方针或需求。甲方应清楚说明本专案的目的与目标、预算及整个专案的时间架构与应完成的日期。

  签约后,乙方将于甲方确定工程的范围及其各项设计要求,与甲方进行设计需求确认。

  (1)根据乙方的经验提出建议,确保装修效果能符合甲方的需求

  (2)配合甲方装修预算限制进行设计,确保装修工程能顺利发包。概要制定后,乙方应准备包括空间安排相关的平面图、草图、材料与色彩等以说明此设计。

  2.2方案设计解读

  乙方应提供一式三份设计方案。方案中的文本内容(包括平面配置图)、设计风格图片、主要空间效果图、材料板、道具图片应向甲方进行简报,并与甲方协商及确定风格定位的设计计划。

  2.3扩初设计

  上文详述的设计项目在获得甲方书面确认后,乙方将进行下列范围的神话设计,并提供一式三份扩初方案图纸包括以下内容:

  (1)平面空间布置设计

  (2)地面饰料和图案等设计

  (3)天花设计

  (4)二次机电管路设计

  (5)空间立面设计图,包括相关细部及表面材料等

  (6)非甲方指定的家具(含五金配件)设计

  (7)重点部位剖面图

  在客户支付完成此阶段为止的所有费用后,乙方将为甲方提交此阶段所述的所有设计图纸文件

  2.4施工图说

  乙方应根据甲方核准,并经甲方正式确认的扩初设计方案准备施工图,如平面图、尺寸图、地坪图、材料表、中终端配置图、五金配件样品、天花图、立面图、道具及软装饰材料表等图样,并需根据业界的施工标准。乙方应提供5份完整施工图纸,1份材料板。 施工阶段

  2.5协助发包交底设计交底完成时,乙方应当参与由甲方负责召开及主持的设计说明会,协助甲方对相关厂商的图说工作。

  2.6技术性协助

  施工期间如甲方要求负责各分区与机电、消防、水电、弱点、监视、电脑系统等相关设计的总协调及矛盾解决,乙方应当予以协助配合,但不包含上述工作的整图及绘图工作。

  3设计费

  3.1本项目设计服务费:人民币 元整, (含税)

  3.2设计费不包括下列服务范围:

  (1)特定的灯光设计与音响设计

  (2)如甲方要设计模型、样品制作、样品采购、大型彩图等制作或复印按实际成本另行收费,但须经甲方核准

  (3)属于原土建、结构与安装工程的设计工作

  (4)外地差旅费用

  (5)施工期间的工地管理

  (6)属于业主方或施工方的工作内容,如城建、防疫、消防的报建

  手续

  (7)相关的设计图框、签证与图审费用

  (8)一切对政府及公务单位办理申请的手续费、规费

  4.付款方式

  5.乙方的责任

  5.1乙方应负责本约规定一切设计执行,以及一切相关的协调事宜。由乙方执行的设计均应符合法律及业界基本标准,且应具良好的技术,若需修改设计,则应取得双方书面的`核准。

  5.2除非事先取得甲方同意,乙方不得对外人泄露本工程有关的资料。

  5.3乙方按照甲方要求进行设计,乙方的设计案必须满足甲方的总体效果及功能要求,符合政策法规,若存违反政策法规,导致甲方审批受阻的,乙方应无条件修改设计,以满足相关法规。若乙方修改设计案后,仍无法取得审批的,甲方有权单方面解除本合约且无须承担解约责任,若乙方的设计案因上述原因致使甲方遭受损失,除应退还已交付的设计费外,应支付本合约总额的10%的违约金。

  5.4乙方确保其提供的设计案是自主设计完成且不会侵犯到第三方现存受法律保护的合法权益。若乙方侵犯第三方权益,致使甲方承受相关的赔偿请求、民事诉讼、行政处罚等不利后果的,乙方应当向甲方赔偿损失,包括但不限于律师费、诉讼费、保全费等。

  6甲方的责任

  6.1甲方应提供符合中国现行的设计规范及有关技术标准的规定以供乙方遵循,如遇政策法规不清楚时,由甲方负责释疑,并且由甲方负

  责与政府审批部门协商

  6.2甲方应协助乙方取得进出工地的权利,并可以使用工地的设施,包括电梯、厕所、电力、水及其它设施,以顺利执行工作

  6.3规划工作进行中,因甲方要求变更规划,乙方应予以充分配合,因此而影响规划进度的,甲方必须给予乙方相应的顺延时间;变更设计责任非属乙方时,乙方有权请求甲方支付相应的额外支出费用;

  6.4规划作业于进行阶段时,甲方有权指示乙方更改图样、建材、品牌等,乙方每阶段所提出的规划方案经甲方审核及双方书面签字确认后视为阶段完成。所有室内设计图与规格的产权属乙方所有,这些数据仅供用于本项目的目的,甲方不可将其用于本协议规定之外的任何目的。

  7其他约定

  7.1本合约中所订立的各项工作,如需乙方设计师至现场,甲方应于三日前以书面通知;

  7.2乙方应负责在甲方发包预算范围内完成设计任务,并协助甲方完成发包及监督施工成果。如甲方无法于预算范围内完成发包时,乙方应调整设计或协助达成整体的设计效果。

  7.3出现不可抗力事件后,受影响一方应当在14日内通知对方,并应在不可抗力事件结束后向对方提交有关部门出具的书面证明。软装工程施工合同一方当事人因不可抗力不能履行软装工程施工合同时,在不可抗力影响所及范围之内,免于承担违约责任。

  7.4本软装工程施工合同未尽事宜,双方可以协商解决,也可另行签订补充协议。

  甲方:乙方

  日期日期

施工合同范本3

  甲方(业主):_________

  乙方(承包方):_________

  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及其它有关法律、法规的规定,遵循公平、诚实信用的原则,双方就本装饰工程的有关事项协商达成一致,订立本合同。

  装饰工程施工地点:_________

  施工内容:_________

  承包方式:_________

  合同总工期_________天,自_________年_________月_________日开工至_________年_________月_________日竣工。

  合同总价款(金额大写):_________

  其中:人工费_________元,材料费_________元。(见附表一)

  1.甲方工作

  1.1 开工前,向乙方提供装饰方案及做法说明一份,并向乙方进行现场交底。腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施,并经乙方书面确认。

  1.2 办理本工程施工所涉及的各种申请、批件等手续,协调邻里关系,保证乙方施工时间。

  1.3 向乙方提供施工需用的水、电、气等设备,并说明使用注意事项。协调做好垃圾清理等工作,并承担相应费用。

  2.1 按照甲方的意图和要求,向甲方提供施工图纸及做法说明并进行现场交底,交甲方进行书面认定。

  2.2 乙方指派_________(姓名)为乙方驻现场代表,负责合同履行。按要求组织施工,解决由乙方负责的各项事宜。

  2.3 未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不准随意拆改原有建筑结构及各种设备管线。

  2.4 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,严格执行施工规范、安全操作规程、防火及环保规定。

  2.5 工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

  1.工期延误

  1.1 因以下原因造成工期延误,经甲方确认,工期相应顺延:

  (1)甲方不能按约定提供开工条件。

  (2)设计变更和工程量变化。

  (3)甲方同意工期相应顺延的其它情况。

  1.2 由于甲方原因导致中途停工,甲方应补偿乙方因停工、设备闲置所造成的损失,每停工一天,甲方支付乙方_________元。

  1.3 由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方支付甲方_________元违约金。

  开工日前三天,甲方支付总价款的_________%,计_________元;

  工程日期过半,甲方再支付总价款的_________%,计_________元;

  验收合格三日内,甲方支付总价款的剩余部门,计_________元。

  1.甲方提供材料甲方供应的材料、设备应有材料设备表(见附表二)。甲方供应的材料、设备有质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成损失的,由甲方承担责任。甲方供应的材料、设备运抵现场_________日内,经乙方验收,由乙方负责保管。由于保管不当造成的损失,由乙方负责。甲方供应的材料、设备未经甲方同意,乙方不得挪作它用,否则,乙方应按相应价款的双倍补偿给甲方,并承担由此造成的损失。

  2.乙方采购的.材料乙方采购的材料、设备,必须有材料设备表(见附表三)注明品牌、规格、等级、数量、单价和总价,甲乙双方签字认可。如乙方采购的材料、设备与材料设备表不符,不得使用。如乙方未经甲方同意擅自使用,造成的损失由乙方负责。

  在工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时,须提前与乙方代表联系,在签订变更单(见附表四)后方可进行该项目施工。凡私自与施工作业人员商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负。给乙方造成损失的,甲方应负责赔偿。

  1.工程质量

  1.1 工程以施工图纸、做法说明、设计变更为依据,以《天津市建筑装饰工程质量检验评定标准》为质量评定标准。

  1.2 乙方应认真按照约定技术质量标准和设计要求进行施工,随时接受甲方的检查检验,为检查检验提供便利条件。如工程质量达不到约定条件,乙方应按照甲方的要求返工、修改,并承担由于自身原因导致返工、修改的费用。

  2.1 工程完工后,乙方应当向甲方提交工程验收单(见附表五)。甲方自接到工程验收单七日内验收,在验收单上签字。甲方无正当理由不按时验收,超过七日的视为竣工验收已被确认。

  2.2 双方约定隐藏工程和中间验收部位:_________。

  2.3 双方约定的保修项目内容期限为:_________。(本条2.2和2.3款的内容过多可另加页)

  1.甲方或乙方提供的施工图纸或做法说明,应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。

  2.由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

施工合同范本4

  甲方:

  承包方(以下简称乙方):

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实守信原则,双方就中国家俱CBD-批发城二期北面砖砌围墙施工事项经协商一致,订立本合同。

  第一条工程概况

  1.1工程名称:围墙施工工程

  1.2工程地点:

  1.3工程概况:批发城二期北面砖砌围墙,总长约 米。

  1.4承包范围:

  ⑴普通围墙(蒸压灰砂砖)120厚砖砌围墙高度约1.9米,条形砖基础,围墙单面1:2.5水泥砂浆粉刷(具体施工内容详见甲方提供的施工图)。

  ⑵鱼塘、壕沟填土及零时施工道路按现场测量签证为准。

  1.5工期:总工期为 天(日历 天,含国家法定节假日及风霜雨雪天)工期:开工时间20xx年1月29日,30天内工程竣工验收完毕。

  1.6工程质量等级:合格,工程质量应符合设计图纸和施工规范要求,符合国家和行业有关施工验收规范和《建筑工程质量检验评定标准》。

  第二条合同价款

  2.1本合同所约定工程全费用包干单价为每米 元,围墙长度约 米,工程暂定总价为 万元(大写元整),工程完工后根据实际完成数量据实结算。

  第三条承包方式

  3.1承包方式:包工、包料;

  第四条计价原则及结算方式

  4.1涉及到建筑及装修的项目执行20xx年《湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表》、《湖北省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》、《湖北省补充定额》,涉及拆除项目执行《湖北省房屋修缮工程预算定额统一基价表》(20xx)相关分册,涉及到水电安装的项目执行20xx年《湖北省安装工程消耗定额及单位估计表》相关分册。实际施工中发生上述定额中没有的项目,双方做工料机分析协商套用相近的定额子目。

  4.2取费文件:按《湖北省建筑安装工程费用定额》(鄂建文【20xx】216号文),总价下浮个点(其中甲方核定的主材价格的价差不参与下浮)。人工费按湖北省20xx年80号文调整,人工价差计取3.6914%费率;材料价差计取5.6914%的费率。以上费用在付款时均需提供项目所在地正规税务发票,税金乙方承担。

  4.3施工中发生的签证单:按直接费x(1+10%)计算,不再收其他任何费用。

  4.4经过以上取费方式计算出的本工程造价包含以下部分:

  4.4.1包含施工图中全部工程施工内容所需费用。

  4.4.2包含材料的采保费、运输费、装卸费、上下力资费、施工现场材料保管费、材料二次搬运费、属于乙方承包范围内甲方提供的材料、设备由乙方负责卸货、保管的费用。

  4.4.3包含乙方为完成本工程内容所必须的开办费用(含附属工程、临时工程、施工技术措施费用)深化设计费以及一切施工所必须因素的所需费用。

  4.4.4按国家及地方政府规定由乙方缴纳的各种税收,验收通过相关管理部门的建管规费、检测费用等费用已含在本工程综合费率中(除税收以外的各种费用按不超过1%计取)。

  4.4.5包含施工期间利率、税率、国家政策性调整、施工环境和市场的变化等可能影响工程造价变化的因素。

  4.4.6包含工程安全文明施工增加费、临时设施费、赶工补偿费、成品保护措施费、临建搬迁、施工及生活临时水电线路拉接、场外租地及交通费、其他保证合同工期措施费、建筑超高引起的人工、机械增加、成品保护、工地保安、安全挡板、停电停水措施、施工场地清理及施工垃圾外运、施工噪音环保措施、施工工地环卫费、不可预见费及风险包干费、其他文明工地措施、其他技术措施等发生的所有的费用,因交叉作业导致的成品/半成品损坏需修复的费用。

  4.4.7总包配合费由乙方自行与总包单位协商(一般不超过合同总价的1%),并向总包单位支付,如有纠纷甲方应尽力组织双方协商。

  4.5、工程结算依据为:(1)本合同;(2)取费标准为本合同约定的取费标准的条款;(3)施工图及设计说明;(4)招投标文件;(5)建设方和本工程项目监理认可签字的施工组织设计;(6)施工日志;(7)甲方核定的材料核价单;(8)工程竣工图;(9)设计变更单(须经监理和甲方确认、盖章);(10)现场签证单(须经监理和甲方确认、盖章);

  (11)加盖施工方公章的正式的工程结算书及工程量计算式。按本合同第四条约定据实计算工程总价。

  4.6工程结算复核:

  4.6.1工程竣工验收合格后15天内,乙方向甲方提交《劳务人员工资已结清声明》(见附件三)、完整的工程结算报告后(报告内容须符合《工程结算送审资料标准清单》之要求。(见附件一),甲方受理结算资料后90日内出具结算初审意见。

  4.6.2乙方在提交工程结算书15日后,应联系甲方初审部门的相关人员,具体确定校正、复核有关工程量和价格的时间安排,并无条件出席校正、复核,直至乙方与甲方造价人员有初步一致的结算书面意见。

  4.6.3最终结算造价以建设方集团复审部门与乙方双方核对量价后,双方签字盖章的复审金额为准。工程结算最终价款的确认见《告施工单位书》(附件四)。乙方对甲方造价人员提出的数量、单价异议或疑义以及结算会商、洽谈应无条件的予以配合、复核、求证,并按照合同的规定予以调整;若乙方在协商期内未实质响应甲方复审结果,视同乙方认可甲方的复审结果。复审计价结果视为有效,作为工程价款支付的依据。

  4.6.4工程结算时,在甲方造价人员未向乙方提交意见前,乙方没有要求甲方支付工程款的权利。

  第五条甲方工作职责

  5.1甲方按合同约定支付工程款。

  5.2甲方有权建议撤换认为不合适本工程的乙方任何人员。

  5.3由甲方协助乙方向设计单位进行沟通并会审,双方认可方案。

  5.4为乙方提供施工电源、水源接口,水、电费用由乙方承担。

  第六条乙方工程职责

  6.1选派得力专业技术人员严格按照施工方案进行施工,按监理规范实施管理,建立质量自检制度、工程报监制度、认真按照相关的质量检验评定标准,服从甲方及监理单位的管理,按时参加设计交底及现场协调会。

  6.2乙方应无条件服从甲方的统一安排,按合同约定时间进场施工,并向甲方提交工程进度及施工计划报表。

  6.3工程竣工后,及时通知甲方及有关部门竣工验收工作,向甲方送交完整的施工技术管理资料四套(含乙方一套),否则由此造成的损失和后果由乙方负责。

  6.4乙方提交的竣工资料,需达到备案要求。若因乙方竣工资料有遗失、错漏等问题,致使甲方因此蒙受经济损失,乙方应承担赔偿责任。

  6.5施工用水用电费由乙方承担,单独挂表,据实结算,乙方应无条件服从甲方及监理方的统一安排,并由监理方及甲方签证及加盖公章作为结算依据。

  6.6严格按安全标准组织施工,遵守工程建设安全生产有关管理规定,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。

  6.7施工过程中发生的一切财产损害、工伤、人身损害等责任,由乙方自行承担。

  6.8施工过程中的组织协调工作由乙方负责,责任及费用全部由乙方承担。

  6.9乙方不得以任何形式或手段贿赂甲方工作人员,一经发现甲方有权无条件终止本合同,由此给甲方造成的损失由乙方承担。

  第七条进度计划、延期开工

  7.1乙方必须在合同签订后立即进场组织施工(否则甲方可单方解除合同,乙方应退还所收工程款,并由乙方承担因此给甲方造成的所有损失),并按甲方要求的进度计划施工,接受甲方和监理公司对进度的检查。如果工程实际进展与进度计划不符时,乙方应按甲方代表的要求提出改进措施,报甲方代表批准执行。

  7.2乙方按合同约定的开工日期开始施工,因乙方原因导致延期开工,按天承担违约金,每延误一天按合同包干总价的0.5%承担违约金,按天累计计算,违约金从工程款中扣除。

  7.3甲方以书面形式通知乙方推迟开工日期,工期相应顺延工期。

  第八条工期延误

  8.1对不可抗力、甲方原因造成的工期的延误,经甲方确认,工期相应顺延。

  8.2乙方在以上情况发生后3天内,就延误的内容向甲方提出书面报告,甲方在收到报告3天内予以准确答复。

  第九条检查和返工

  9.1乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方依据合同发出的指令施工,随时接受甲方及监理公司的检查检验。

  9.2以上检查不应影响施工的正常进行,如影响施工的正常进行,检查不合格者,其影响正常施工的费用由乙方承担。检查合格如影响工期,工期顺延。

  第十条设计变更

  10.1乙方必须根据合同约定的材料、设备等的品牌、规格、型号等要求施工不得擅自变更。若需变更,乙方应向甲方提交书面申请变更文件,并阐述变更理由、变更内容、相应措施,提交变更预算造价书,并经设计单位、甲方书面同意后方可进行变更,同时双方必须明确材料变更价差。

  10.2甲方确认的设计图纸、说明和有关技术资料,均为施工的`有效依据,甲方认为有必要对设计图纸及材料、设备进行修改,经甲方书面签发后,乙方必须遵照执行。

  第十一条工程价款的支付

  本工程无预付款,按下述方式支付工程款:

  11.1工程全部完工,乙方人员及设备退场,经甲方相关部门初验合格后,在7日内付至本合同暂定总价的50%;

  11.2工程验收合格、资料交接完毕、办理完工程备案(如需备案),经预算部初审、审计部复审计算完毕后一年内分四次付至本合同结算总价的95%,在每季度末分批支付;

  11.3工程合同结算总价的5%作为质保金,质保1年,质保期满经甲方使用部门签字认可无质量问题后7日内,甲方一次性无息付清。

  11.4付款前乙方必须提供甲方项目所在地税务机关的合法、合规发票。

  第十二条工程量的核实确认

  12.1乙方向甲方代表提交已完工程量的报告,甲方接到报告后按设计图纸核实已完工程数量(以下简称计量),并在计量时通知乙方,乙方为计量提供便利条件并派人参加。若乙方无正当理由不参加计量,甲方将自行进行计量,计量结果视为有效,作为工程价款支付的依据。

  12.2如因乙方原因造成合同无法履行或双方发生其他合同纠纷,甲方认为需对完工率及工程质量进行鉴定时,甲方通知乙方共同进行鉴定或委托其他机构进行鉴定,乙方如接通知3日内不参加,甲方可自行计量,鉴定或委托其他单位进行,结果视为有效,并作为工程完工率、质量鉴定的标准及价款支付依据,相关鉴定费用由乙方承担。

  12.3因乙方自身原因造成返工的工程量,不予计算。

  第十三条工程质量和质量奖罚

  13.1工程质量应达到合格标准,如未达到质量要求,乙方承担返修责任,所产生的费用由乙方承担(返修期不得超过工期的三分之一),如返修后经验收仍不合格,甲方不承担支付工程款的责任,并有权单方解除合同,并追究乙方违约行为给甲方造成的损失。如返修验收合格,扣减合同暂定总价款的5%的工程款作为质量罚金。

  第十四条竣工验收及竣工结算

  15.1工程具备竣工验收条件,乙方按国家竣工验收的有关规定,向甲方代表提供完整竣工资料和竣工验收报告,甲方在40个工作日内组织有关部门验收。如有修改,乙方按要求修改,并承担由于自身原因造成修改的费用。

  15.2竣工日期为乙方送交竣工验收报告,并经相关部门验收完毕之日。需修改后才能达到竣工要求的,并再经验收达到要求应为乙方修改后提请甲方重新验收合格的日期。

  第十五条工程返修

  16.1本工程质量保证期为一年,质保期从甲方验收完毕之日起计算。

  16.2质保期内乙方免费维修,并在甲方维修通知后4小时内到达现场并及时处理。乙方接到甲方维修通知后,未能在4小时内进行维修并解决存在的问题,或由于乙方的原因,甲方未能联系上乙方,则视为授权甲方组织维修,除乙方承担维修费用外并处罚500元/次(从质保金中扣除);3日内不能到场维修或者三次不按合同约定时间进行维修时,甲方有权取得剩余质量保证金所有权,乙方应在3日内补足质量保证金并由乙方继续承担保修责任。

  第十六条违约

  17.1因甲方原因不能按合同约定支付工程款项,自超过约定付款日期15天次日起,按应付未付款项的同期银行利息支付乙方延期付款违约金。

  17.2乙方不按合同约定进场日期超过3天,甲方有权解除合同,乙方应退还所收甲方工程款,按合同总价的10%承担违约金,并承担给甲方造成的所有损失。

  17.3乙方在本合同签订后不履行合同或未经甲方同意停工超过3日,甲方可单方解除合同,乙方按合同总价的10%承担违约金,并承担给甲方造成的所有损失。

  17.4乙方不能按合同工期竣工,每延误一天按500元/天承担违约金,按天累计计算(可从工程款中扣除,)工期延误超过10天,甲方有权解除合同,由乙方按合同工程总价的10%承担违约责任,并赔偿给甲方造成的所有损失。

  17.5乙方施工经验收达不到合同质量要求,乙方承担返修责任,所产生的费用由乙方承担(返修不得超过原工期三分之一),如返修后经验收仍不合格,甲方不承担支付工程款的责任,并有权单方解除合同,乙方承担因其违约行为给甲方造成的损失。如返修验收合格,扣减合同总价的5%的工程款作为质量罚金。

  17.6如乙方发生重大质量事故等行为,甲方认为乙方无能力继续承担本工程施工,甲方有权单方面消减工作量直到解除合同,并请乙方退场;所造成的损失和责任均由乙方承担。

  17.7本工程不得分包;经甲方书面许可分包的,乙方应将分包合同副本送甲方,并保证分包具备工程施工资质(分包合同不能解除乙方的任何义务和责任,分包合同与本合同发生抵触,以本合同为准)。如乙方未经甲方转包或分包,甲方有权单方面终止合同,已完工部分不承担付款义务,并由乙方承担合同总造价的10%违约金,并向乙方追究由此造成的一切损失。

  17.8如发现乙方贿赂甲方工作人员,甲方有权无条件终止本合同,并向相关司法

  第十七条争议

  18.1甲、乙双方因合同发生争议,应友好协商解决。协商不成时,双方均可向项目所在地人民法院提起诉讼。

  18.2发生争议后,除依据本合同约定中止或解除合同外,双方都应继续履行合同,保持施工连续。

  第十八条其他

  19.1甲、乙双方确认的施工图作为本合同的附件,为本合同的附件,为本合同的有效组成部分。

  19.2本合同正本五份,甲方执四份,乙方执一份。

  19.3本合同自双方签字盖章后生效,未明事项可由双方签订补充协议,与本合同具同等效力。

  甲方: 乙方:

  (公章) (公章)

  法定或委托代理人签字: 法定或委托代理人签字:

  开户银行: 开户银行:

  账号: 账号:

  联系电话: 联系电话:

  签约日期: 签约日期:

施工合同范本5

  发包方(以下简称甲方):

  承包方(以下简称乙方):

  根据《合同法》和《建筑法》及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就“锦江区包江片区农民新居工程三期(C地块)一标段”项目的土石方开挖工程协商一致,特订立本合同。

  第一条:工程概况

  1.1本工程位于成都市锦江区包江片区,建筑物地下一层地上十八层。

  1.2开挖土方量:约5万方(以实际结算为准)。

  第二条:承包工程施工范围

  2.1土方开挖工程:规划红线内按照施工图要求的开挖、运输、弃土等,弃土场地由乙方负责。

  2.2以上施工工程所必须的其它辅助工程如冲洗土方运输车、场外清洁等。

  2.3地上、地下障碍物的破除、运输出场等。

  2.4乙方在施工前有义务重新探明和保护红线内地下管线、市政水、电、气、通讯等设施,如因乙方施工造成的损毁应由乙方承担全部责任。乙方应向甲方提供施工方案及施工组织设计且需经甲方、监理、总包审定后方可执行。

  第三条:承包工程施工工期

  3.1工程工期:土方开挖工期共计10个日历天。从甲方签发开工令开始计算,连续下雨两天以上由甲方现场人员书面确认后工期顺延,国家规定的不可抗力因素工期顺延。

  第四条:工程质量、技术要求和施工方案

  4.1工程质量要求合格。

  4.2本工程质量应符合国家颁发的《建筑地基处理技术规范》和强制性规定及其他相关规定的质量检验评定标准主。

  第五条:合同价款

  5.1挖运土石方工程(含挖、运、修边、清角);外运单价16元/m3,内转单价7元/m3,以密实现场按实收方计算(该价为含税票价格)。双方约定内转量为1.5万m3。

  5.2以上包干单价包含安全文明施工费、管理费、税金等费用及保证工程顺利进行的措施费用等全部费用。

  第六条:工程结算和付款方式

  6.1每3万方结算70%,余款45天内付清。

  第七条:甲方权利、义务

  7.1甲方应向乙方提供工程地质勘察资料,基坑开挖资料以及各地下管线资料。

  7.2甲方对工程质量、进度等进行监督、验收。

  7.3甲方按第六条约定支付工程款。

  第八条:乙方权利、义务

  8.1乙方进入施工现场后必须服从甲方的施工安排,文明施工。必须服从项管及监理的管理监督,保质、保量地完成所承担的所有施工任务。

  8.2乙方的`施工方案必须通过成都市安全监督站的专项审查。

  8.3乙方严格按甲方审定的施工方案、施工组织设计、正式图纸和现行国家施工规范、竣工验收规范组织施工。

  8.4乙方在施工中应加强质量管理,建立有效的质量控制和检查制度,配设相应的质量检查人员并采取有效的监测手段,认真接受并积极配合甲方监理人员进行工程质量监理,如因乙方支付方案本身的安全性和施工质量存在的问题,所造成的质量问题和安全责任事故,及一切法律后果,其民事责任、经济责任概由乙方承担。

  8.5办理土方挖运所需政府核批的有关手续以及大型机械进出场手续由乙方自行负责办理,由此产生的一切费用由乙方承担。

  8.6乙方进场施工及管理人员必须遵守甲方安全管理制度,入场人员必须接受甲方的安全交底及教育,施工及管理人员须正确佩戴安全帽,并接受甲方监督、检查。

  第九条:违约责任

  9.1工程工期:工程的开工日期以甲方书面通知为准。如若乙方未按规定完成,超过一天20xx元/天(第天贰仟元)计算违约金,并承担由此引起的相关连带经济损失赔偿责任。

  9.2若甲、乙方双方有分歧,一时达不成共识,乙方必须无条件按甲方要求继续施工,不得因此停工或拖延工期。

  9.3当乙方无理后拒不按甲方要求或合同要求履行义务,工程工期延误三天,甲方责令乙方无条件退场,同时乙方承担由此造成的一切经济损失。

  9.4乙方应按照各级政府规定的安全文明施工的有关规定执行,施工现场的安全文明由施工单位承担全部责任。

  第十条:合同争议

  10.1甲方、乙方在履行合同时发生争议,双方可协商解决,协商不成时,可提交仲裁机关仲裁。

  第十一条:其他约定

  11.1乙方施工过程中如出现工程质量、设备及人员安全事故,其责任和费用合部由乙方负担;在施工期间,乙方应负责做好政府有关职能部门的协商工作,如因施工而导致政府的有关职能部门对甲方(含乙方)的处罚,或有关媒体的曝光而对项目造成不良影响,后果概由乙方自行负责承担。

  11.2乙方如在施工中因证照不全、违规违章操作等导致的各类处罚,由乙方负责自行承担(包括其它管理机构对甲方的处罚)。

  11.3合同如有未尽事宜,甲乙双方另行协商订立补充协议,其补充协议与本合同具有同等法律效力。

  11.4本合同经甲乙双方签字盖章后生效,工程竣工并结清工程款后,全合同自行失效。

  11.5本合同一式陆份,甲、乙双方各执叁份。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

施工合同范本6

  发包方(简称甲方):_______________ 承包方(简称乙方):_______________

  根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《上海市保护消费合法权益条例》,中华人民共和国建设部(1997)92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。

  一、概况

  1、甲方装饰住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰《资质证书》的企业法人。

  2、装饰施工地点:__区(县)___·___弄(村)___号_____室。

  3、住房结构:_____房型____房___厅___套,施工面积___平方米。

  4、装饰施工内容:详见附件一《装饰施工内容表》。

  5、承包方式:_____(包工包料、清包工、部分承包)。

  6、总价款:¥____元,大写(人民币):_____ 其中: 材料费:______,人工费:______ 管理费:______,设计费:______ 垃圾清运费:____,税金(3.41%):__ 其他费用:_____ 经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。

  7、工期:自___年___月___日开工,至___年___月___日竣工,工期___天。

  二、关于材料供应的约定

  1、甲方提供的材料:详见附件二《甲方提供材料、设备表》。

  本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,乙方可收取甲方提供材料价款保管费,费率由双方约定,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。

  2、乙方提供的材料:详见附件三《主材料报价单》。

  3、乙方对甲方采购的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方υ反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

  4、乙方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系α劣商品,应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

  三、关于工程质量及验收的约定

  1、本工程执行dbj08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、db31/t30-1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。

  2、本工程由___方设计施工方案。

  3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。

  4、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。

  5、在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,在签订《工程项目变更单》(详见附件见)后,方能进行该项目的施工,由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。

  6、工程验收。甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验合格,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延。

  7、工程竣工:乙方应提前三天通知甲方验收,甲方应自接到通知三日内组织验收,并办理验收移交手续(详见附件《工程质量验收单》)。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方,另定验收日期。如通过竣工验收,甲方应承认原竣工日期,并承担乙方的'看管费用和其他相关费用。

  四、有关安全生产和防火约定

  甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线·、ú气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。

  五、关于工程价款及结算的约定

  1、工程款付款方式列下表:

  注:装饰工程有形市场另有规定的,亦可按市场规定办理。

  2、工程结算:详见附件六《工程结算单》。

  3、工程保修期壹年。须工程款全部结清,甲、乙双方方能签订《工程保修单》(详见附件七),保修期从竣工验收签章之日起算。

  4、双方款项往来,均应出具收据,施工结束须开具发票。

  六、其它事项

  1、甲方工作:

  (1)甲方应在开工前一天,向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明____份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护措施。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件,并说明使用注意事项。

  (2)做好施工中因临时性使用公用部λ操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。

  (3)如确实需要拆改原建筑结构或设计管线,负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续,并承担承担有关费用。

  2、乙方工作:

  (1)参加甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。

  (2)指派____为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为乙方应予认可。如更换人员,乙方应及时书面通知甲方。

  (3)δ经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。

  七、υ约责任:

  1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,停工或窝工一天,甲方付乙方__元;甲方δ按合同的约定付款的,逾期一天,按逾期δ付款的__%支付υ约金。

  2、由于乙方原因逾期竣工的,逾期一天,乙方按甲方已付款的___%向甲方支付υ约金。

  3、甲方δ办理有关手续,强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并担责任。

  4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担责任。

  八、纠纷处理方式

  1、因工程质量双方发生争议时,凭本合同文本和施工企业开具的统一发票,可向上海市建筑装饰协会家庭装饰委员会商请调解,也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投拆。

  2、当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向 ―――市仲裁委员会申请仲裁 ―――人民法院提起诉讼。 (将不选定的解决方式划出)

  九、合同的变更和解除

  1、合同经双方签字(在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证)生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。如要终止合同,提出终止合同一方,要以书面形式提出,应按合同总价款___%支付υ约金,并办理终止合同手续。

  2、施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,可视为本合同解除。

  十、本合同一式_____份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。

  甲方(签章):_____________________ 乙方(签章):______________________

  委托代理人:_______________________ 法定代表人:________________________

  住址:_____________________________ 地址:______________________________

  电话:_____________________________ 电话:______________________________

  邮编:_____________________________ 邮编:______________________________

  签订日期:___年___月___日

  签订地点

施工合同范本7

  发包人:(以下简称甲方)

  承包人:(以下简称乙方)

  经过邀请招标,发包人确定 所有空填全 为阳光海岸别墅项目路基工程施工单位。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同,共同遵照执行。

  一、 工程项目

  1.1 工程名称:*****道路工程

  1.2 工程地点:位于上海市奉贤区,莘奉金公路以西,团结塘路以南,金汇塘路以北地块

  1.3 承包范围:总平面图中 标段所示道路路基工程(包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟)

  1.4 承包方式:包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。

  1.5 合同价款:合同总价(暂定) 元 单价 (综合单价包干)大 写 元

  1.8 质量标准:合格。

  1.9 工 期:

  工程总日历工期 天。具体开工日期以招标单位书面通知为准。

  二.技术标准及图纸

  2.1 图纸

  2.1发包人提供:

  2.2 技术标准:

  2.2.1 执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、上海市相关技术标准、规范;

  2.2.2 质量评定执行相关质量检验评定标准。

  所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。

  三.双方权利和义务

  3.1 发包人的权利和义务

  3.1.1 发包人委派的业主代表:

  姓名: 职务:

  3.1.2 监理单位及委派的工程师:

  监理单位:

  姓名: 职务:

  职权:对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。

  3.1.3发包人主要工作:

  3.1.3.1 负责场地三通一平;

  3.1.3.2确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人并进行现场交验;

  3.1.3.3 提供地下管线布置图、有关隐蔽障碍物资料(material);

  3.1.3.4负责组织承包人和设计单位及有关部门参加施工图纸会审工作,并作好各方签署的交底会审纪要;

  3.1.3.5进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序;

  3.1.3.6按合同约定支付工程款。

  3.2 承包人的权利和义务

  3.2.1 项目经理

  姓名: 职务:

  项目经理代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。

  3.2.2承包人主要工作:

  3.2.2.1本合同签订后收到发包方通知 2 天内,承包人进场完成施工准备。

  3.2.2.2严格按照发包人提供的施工图进行施工,不得擅自更改设计要求及工程内容。

  3.2.2.3 负责编制施工组织计划、工程进度计划、用电计划,并报送发包人及监理单位审核批准;

  3.2.2.4 负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施,承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用;

  3.2.2.5做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录,配合发包人和监理单位进行质量检查;

  3.2.2.6工程竣工验收后2周内向工程施工总承包单位提供肆套竣工图及竣工资料(material);

  3.2.2.7发包人在招标文件中提出的,承包人在投标文件中认可且与本合同不矛盾的其他工作。

  3.2.2.8负责所施工工程的验收通过,并保证相关部门的开通。

  四、工程价款

  A、本工程采用综合单价方式,此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。该单价在合同实施期间保持不变,不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

  B.设计变更所增加的费用,有合同单价的按合同单价,没有合同单价的根据上海市93土建定额再结合上海市有关文件进行编制,如93土建定额中没有的子项,可套用市政定额中相应的子项,费率按93土建定额四类下浮 计取.设计变更中所增加的材料:报价书中有的按报价书,报价书中没有的承包人应报所需材料的名称、品牌、规格型号、等级、产地、价格,经发包人审定后方可使用,并作为结算依据。

  D.工程报价单详附件,工程量按实结算

  E.结算审计承包人付费执行采用沪建建(20xx)641号,沪价费(20xx)054号文《工程造价审核收费标准》,由发包人代扣代付

  五、工程价款的支付

  5.1 工程完工经甲方、监理验收合格后,甲方向乙方支付至合同总价的 75%;

  5.2 工程结算后,支付至工程结算总价的95%,其余5 %的质量保证金,待质量保期满一年后支付,如保修期内由于承包单位原因产生的质量问题,由承包单位免费维修,如承包单位2天内不到,由发包人处理,所发生费用加10%的管理费由承包人承担;

  六.安全文明施工

  6.1承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定,精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同。

  6.2承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

  七.竣工验收

  7.1承包人在工程具备竣工验收条件前24小时通知发包人组织竣工验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收,并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改,并承担自身原因造成整改的费用。

  7.2承包人在通过竣工验收合格后7天内向发包人提供符合上海市城市建设档案管理要求的竣工资料(material)肆套。竣工资料(material)包括文字资料(material)、竣工图、工程照片,并提供相应的'电子文档资料(material)。

  八.违约责任

  8.1发包人违约:

  8.1.1因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误,工期顺延,费用不计。

  8.2承包人违约:

  8.2.1 因承包人原因,未按本合同第1.9条所示工期按时竣工,每延误一天,承包人按3000元/天向发包人支付逾期违约金,并承担由此给发包人带来的全部损失。

  8.2.2因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准,由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准,所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责,并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求,发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的,发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作,由此发生的费用及损失均由承包人承担。

  8.2.3 承包人在施工过程中弄虚作假,采用不合格工程材料的,除责令返工并赔偿损失外,每发现一次罚款5000元。

  8.2.4 如施工完毕后,未能通过相关部门的验收及开通,招标方将不予以支付剩余的工程款,直到验收合格并开通后,发包人无息支付。

  九、争议

  9.1 在履行合同过程中产生争议时,双方首先本着友好态度协商解决;若协商不成,可向上海仲裁委员会仲裁。

  十、合同生效与终止

  10.1本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效;

  10.2合同订立时间:20xx年 月 日;

  合同订立地点:上海市。

  10.3发包人、承包人履行合同全部义务,承包人向发包人交付竣工工程后,竣工结算价款支付完毕,本合同即告终止。

  十一、合同份数

  11.1本合同正本贰份,双方各执壹份,具有同等法律效力;

  11.2副本陆份,双方各执叁份。

  本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

施工合同范本8

  发包人: (以下简称甲方) 承包人: (以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,各方就 卫生间防水工程(以下简称“本工程”)施工事项协商一致,订立本合同。

  第一条、 工程概况

  1.1 工程名称:

  1.2 工程地点:

  第二条、 工作范围、工作内容及承包方式

  2.1 工作范围、工作内容

  2.1.1 施工图纸范围内卫生间部位要求的防水工作。

  2.1.2 基层的处理。

  2.1.3 材料的运输与保管。

  2.1.4 成品保护及局部破坏的修补。

  2.1.5 工程中防水材料为:通过ISO9001国际质量体系认证,建设部科技成果重点推广新产品、中国建筑施工首选环保优质建材、中国建筑装饰装修材料协会认证的“无毒害(绿色)室内装饰装修材料”、“奥运建筑工程材料及设备”入选推荐产品北京东方雨虹防水技术股份有限公司生产,注册商标为“雨虹”牌防水材料,经现场抽样检测必须满足相关要求。

  2.1.6 聚合物水泥基防水涂料应有产品合格证书和性能检测报告,其品种、规格、性能等应符合相关规定。

  2.1.7 以上各项工作均包含当日工完场清、材料码放等各项文明施工、安全防护、防火措施、成品保护、特殊情况下的应急措施和相应的临时设施等内容。

  乙方完成但不仅限于以上工作内容。

  2.2 承包方式:本工程在乙方承包范围内以包人工、包材料方式承包。

  第三条、 质量

  3.1 质量目标:合格。

  材料要求为国标–25℃,厚度偏差符合要求;按国家和行业防水施工验收规范及质量评定验收标准验收,工程质量应达到国家质量合格标准。

  3.2 甲方责任

  3.2.1 负责制定保证优质工程的技术方案或措施,并向乙方交底。

  3.2.2 负责制定管理办法,建立健全质保体系。

  3.2.3 负责检查和督促各项质保制度和技术方案的落实。

  3.2.4 负责质量验收及过程质量抽查。

  3.3 乙方责任

  3.3.1 提供的工程中所用的防水材料应有明确的标志、说明书、合格证,防水材料及其配套材料应达到国家建材行业标准中优等品的标准,并符合国家相关的各项性能指标要求。

  3.3.2 根据自身的材料特性,编制切实可行的防水施工方案并报甲方审批。

  3.3.3 负责全面落实甲方制定的各项质量管理办法及质量保证技术方案或措施。并据此制订出具体的各项工序操作要领,对工人进行技术及安全交底。

  3.3.4 对工人的操作质量负全责,对成品或半成品的保护负全责。

  3.3.5 负责建立“三检”制度并落实。

  3.3.6 必须配备专职质量检查人员。

  3.3.7 负责及时向甲方提交合乎要求的质检记录。

  3.3.8 配备足够的生产、质量,要求提供专职人员、技术管理人员(其管理人员的资质必须符合行业标准的要求)。

  3.3.9 服从甲方的'管理,甲方有权要求乙方更换不服从甲方管理或甲方认为不称职的管理人员和施工人员。

  3.3.10 乙方应对其所属的管理人员、操作人员进行足够的业务培训,以保证施工的工程质量达到国家质量检验评定的“合格”标准。

  3.3.11 工程保修期内若出现工程质量问题,乙方应在48小时内到达现场进行维修;否则,甲方有权代为维修,其费用从保留金中扣除。

  第四条、 工期

  4.1 工期目标:按总包方施工进度计划要求完成工程施工任务。

  4.2 甲方责任

  4.2.1 负责制订先进合理的施工方案和采取相应的技术措施。

  4.2.2 负责制订总体形象进度计划、月计划和周计划

  4.2.3 负责及时向监理报验,并获得批准。

  4.3 乙方的责任

  4.3.1 负责按进度计划要求提供足够的且技术素质能够满足要求的劳动力、合格的材料(具有质量合格证)以及足够的中小型施工机具。

  4.3.2 根据甲方的月、周形象进度计划,编制具体的日作业计划。

  4.3.3 乙方拖延工期后必须在下道工序中弥补。

  4.3.4 如遇下述情况:

  ①开工前甲方不能按时交出场地,接通水电;②甲方、建设单位重大设

  计变更影响;③不可抗力(自然气候因素除外);④其他甲方认可的特殊

  原因;可工期顺延。

  第五条、 安全:确保无重伤、无死亡事故,无轻伤事故。

  5.1 甲方安全责任

  5.1.1 负责编制安全施工方案(含防火),并将方案向乙方交底。

  5.1.2 提供安全施工设施所需的材料:安全网、安全护栏、临电设施的安全保护装置(分线箱及其以上的临电设施)。

  5.1.3 制订安全施工奖惩制度。

  5.1.4 定期或不定期检查安全施工情况,指导和监督乙方落实各项安全制度;

  5.1.5 负责办理消防安全施工许可证

  5.2 乙方安全责任

  5.2.1 负责全体员工的安全教育,岗前基本安全技能培训。

  5.2.2 严格按安全生产规程进行施工作业,不得违章作业,对操作安全负全责。

  5.2.3 特殊工种必需持证上岗,机电工具必须专人操作。

  5.2.4 负责其承包范围内的安全设施的保护和维护工作。

  5.2.5 负责提供全体员工的安全劳保用品

  5.2.6 建立劳务作业层的安全保证体系

  5.2.7 设立专职安全员,负责安全管理和监控工作,及时做好安全自检与整改工作。

  第六条、 文明、环保施工

  6.1 甲方责任

  6.1.1 负责制定文明、环保施工方案

  6.1.2 负责办理有关文明、环保的施工许可证

  6.1.3 负责制定文明、环保施工各项管理制度

  6.1.4 负责指导乙方文明、环保施工,并检查、督促落实各项管理制度和方案。

  6.2 乙方责任

  6.2.1 依据甲方制订的文明、环保施工方案及管理制度,制订出作业细则,并负责

  为全体劳务人员交底。

  6.2.2 负责全体人员的文明、环保施工的教育和培训工作

  6.2.3 乙方必须投入必要的人力、物力,达到市级文明环保工地标准。

  6.2.4 负责其居住生活区、施工作业区及甲方办公区域的环境卫生工作。

  6.2.5 负责保护和维修文明、环保施工的设施

  第七条、 价 格

  7.1 合同价:暂定 万元(人民币)

  7.2 综合单价: 元/m2(此价格指完成常州万达广场B区1#公寓楼卫生间

  防水施工图纸中所规定的承包范围和工作范围的全部工作内容所需的包括人工费、材料费、机具费、间接费、利润、税金等所有费用)。

  7.3 若工程中发生洽商变更,乙方应在七日内上报甲方,逾期无效。

  7.4 零星点工按 180.00元/工日计算,不再计取其它任何费用。

  第八条、 结算及支付

  8.1 结算方式和时间:乙方完成合同内所有工作内容后,按图纸实际施工面积计算,

  甲、乙双方共同确认。

  8.2 支付时间及支付比例:本工程进场一周内,付工程款的20%为材料款、工人生活费,

  防水施工完成至一半并验收后支付完成工程量款的95%,待全部工程竣工验收合格,工程款付款至所完成工程量的95%,扣留保修金(5%)待工程保修期(两年)满后,所扣留相应的保修费用,在一个月内返还。

  8.3 付款方式:甲方采用现金支票支付。

  第九条、 甲乙双方的职责

  9.1 甲方职责

  9.1.1 甲方工作人员不得向乙方索取或收受乙方物质或非物质利益,不得刁难乙方。

  9.1.2 甲方指派代表对工程质量、进度进行检查验收、办理竣工手续等。

  9.2 乙方职责

  9.2.1 乙方不得将承包范围内的工程转包给他人,否则,甲方有权解除合同,给甲方造成损失的,承担赔偿责任。

  9.2.2 严禁在工地酗酒、打架、、偷窃、闹事、破坏公司财产,如有发生,甲方有权处以500~1000元的罚款,情节严重者,送交公安机关处理。

  9.2.3 委派 为乙方现场管理的全权代表,负责履行本合同的一切事宜。其须持有与本工程相适应的资格证书和工作经历。

  9.2.4 乙方自行完成合同备案手续。

  第十条、 违约和争议

  10.1、在本合同的履行过程中,双方如发生违约与争议,双方应友好协商,如协商不成,则可向工程所在地法院提起诉讼。

  第十一条、 其他

  11.1 乙方无条件遵守甲方的各项管理规章制度。

  11.2 双方共同承诺对本合同项下的债权、债务关系均不得转让。如明确转让,需取得对方的书面同意

  11.3 双方约定合同正、副本份数:本合同一式陆份,正本两份,双方各执一份;副本两份份。本合同约定双方盖章并经双方法定代表人或委托代理人签字后生效。

  11.4 本协议自乙方进场施工之日起生效,自劳务费结清之日自动失效。

  甲方(盖章): 乙方(盖章):

施工合同范本9

  甲方:

  乙方:

  本合同为原甲、乙双方签订的`《惠州市迈锐光电有限公司临时低压线路和临时给水安装工程》(以下简称原合同)的补充合同。现临时水敷设线路按照现场条件需要约250米。原预算长度为120米,由于现场3台桩机施工,原120mm2临时电线路(配电箱)负荷不够,需更换240mm 临时电线路及配电柜(1800*800*500mm),遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。 对临时水结算方式以补充说明:

  一、临时电工程增补费用:

  更换BLVV-240mm2电缆125m/条*4条=500m.增补费用30元/m。计15000元。更换配电柜(1800*800*500mm)1台增补费用11719.62元。增补费用合计26719.62元(大写:贰万陆仟柒佰壹拾玖元陆角贰分)。

  二、本协议签订后工期按主合同执行。

  三、其它:按订立的主合同执行。

  备注:除另有约定外,其余条款均按照原合同条款执行。 本合同一式肆份,甲方、乙方各执贰份,具有同等法律效力,自双方签字 盖章之日起生效。未尽事宜,双方协商解决。如产生纠纷则由合同签订地

  法院诉讼解决。

  甲方:乙方:

  法人(代表):

  日期: 年 月 日 

施工合同范本10

  发包方: (以下简称甲方)

  承包方: (以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本亮化工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、 工程概况

  工程名称: 道路太阳能路灯亮化工程

  工程地点:

  工程内容: 挖填、及土包方、预埋敷设、基础浇注。路灯安装等

  二、 合同工期________年____月____日至________年____月____日;

  三、 质量标准:合格。

  四、 工程价款(预、决算)编制依据:

  (一)本工程为三类市政工程。结算方式按《____省市政工程预算定额版》、《____省安装工程预算定额版》工料单价计价的计价程序,取费按《____省建筑工程施工费用定额版》,施工组织措施费费率、企业管理费费率、工程利润费率按中间值取定。规费费率、税金按照标准取定。建筑施工企业农民工工伤保险和危险作业意外伤害保险费用计取基数及费用率的通知》执行,材料按施工工期月份的平均信息价执行;

  (二)本工程合同造价暂定为 元。

  五、 工程款支付方式:

  (一)合同签订,基础工程完成,支付预算金额的50%;

  (二)工程灯具完成立杆,支付至预算金额的'70%;

  (三)亮灯调试结束,支付至总金额的95%;

  (四)5%的质保金在工程验收合格后________年内付清。

  六、 双方职责:

  (一)、乙方应必须做到严格按规范要求操作、安全施工,确保施工过程中的人身及财产安全,在施工期间若发生安全问题和意外人身伤害事故,由乙方自行负责。

  (二)、工程易耗品包括蓄电池保修期为________年,因人为、自然灾害、不可抗拒等原因造成的损坏除外。

  七、其他:

  本合同自双方代表人签字盖章后生效,一式四份,双方各执二份。未尽事宜,双方协商解决,订立补充协议与本合同具有同等效力。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  ________年____月____日 ________年____月____日

施工合同范本11

  发包方(简称甲方):

  承包方(简称乙方):

  根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本弱电工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。

  一、工程概况

  1、工程地址:杭州市西湖区西斗门路20号楼2H

  2、工程款结算方式:工程总额(不含税价)计13710元(壹万叁仟柒佰壹拾元整),具体详见清单。付费流程如下:

  备注:如需开具发票,另加6个税点,即823元(计算方式13710元x6%=823元)。

  二、关于工程质量及验收的约定

  1.本工程执行 建筑与综合布线系统工程施工及验收规范和智能建筑设计标准的其它同类标准、质量评定验收标准。

  2.工程验收:甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的.检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验合格,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延。

  3.乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及企业办公人员的安全,防止企业办公设备的毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。

  三、纠纷处理方式

  因工程质量双方发生争议时,双方协商解决。当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向市仲裁委员会申请仲裁或当地人民法院提起诉讼。

  四、合同的变更和解除

  合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,可视为本合同解除。

  本合同一式 份,甲、乙双方各执一份。合同附件为本合同的组成部分,具有同等法律效力,若有未尽事宜,双方友好协商解决。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

施工合同范本12

  发包方: (以下简称甲方)

  承包方: (以下简称乙方)

  本合同依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》,结合合同有关规定,为了明确甲、乙双方在施工过程中的权利和经济责任,经双方协商一致,同意签订本合同并全面履行。

  第一条 工程概况

  一、 工程名称: 环氧树脂耐磨地坪

  二、 工程地址:湖北省孝感市孝南经济开发区福广路20号C1栋

  三、 涂装颜色:以现场色板为准

  四、 工程面积:

  五、 施工类型: 总包

  六、 承包方式:包工包料包验收

  七、 合同单价: 元/m2

  八、 总造价: (说明:本工程实际造价按实际施工面积结算。)

  九、 环氧地坪施工过程控制及验收规范;(附表一)。

  十、 通道及分界线;根据实际现场画分

  第二条 工程期限

  本工程合同总工期为 天,实际开工日期由甲方提前一天通知乙方;

  第三条 双方责任

  一、甲方责任

  1、合同签订时,甲方应向乙方提供施工图纸或向乙方明确涂装现场规划;

  2、开工前,保证接通电源到施工场地,并且承担水、电费用;

  3、开工前,保证涂装区域干燥、无积水或杂质;

  4、施工期间不安排交叉施工;

  5、施工现场需相关工程人员进行协调、安排;

  6、甲方应提供乙方材料、设备及工具的保管区,并做好现场的封闭管理工作,禁止无关人员的进出影响施工质量,如未能达到上述要求,后果由甲方负责。

  7、未验收前不得使用,否则视为验收合格。

  8、按商定的付款条款支付乙方工程款项。

  二、乙方责任:

  1、不得将工程转包第三方;若发现转包现象,甲方有权要求乙方停止施工,并有权拒付施工款。按照施工设计图纸工艺施工,并保证施工材料合格;

  2、保证涂装工程质量:涂装表面颜色均匀一致、无裂缝、无分层、无底色泛出;

  3、必须做到文明、安全施工,严格遵守甲方的规章制度,并接受甲方工程监理的监督和正确的指导;

  4、因乙方管理不善(如盗窃、损坏等)造成对甲方的经济损失,由乙方全部负担。甲方有权对乙方进行处罚。

  5、做好未验收完工工程的维护和相应的'成品保护工作;

  6、切实做好保修工作。

  第四条 工程款项结算及支付

  一、工程竣工经甲方验收合格后,甲方支付乙方工程款的 90 %

  二、质保期满后一周内将剩余工程款 10 %付清。

  三、为保证资金安全,付款方式原则上采用甲方按乙方指定银行账户汇款。违约责任

  一、本工程保修期为24个月(以竣工验收合格之日起计算),在保修期内,由于乙方材料或施工工艺的原因造成质量事故,乙方接到甲方通知的约定时间内无条件保修。

  二、如甲方使用不当或其它原因所造成的质量事故,乙方应给予返修,返修费用甲方负担。双方自签订合约之日起,任何一方不得擅自解除合约,其中一方违约应向另一方赔偿,赔偿额按国家合同法规定执行。

  第六条 竣工验收及验收标准

  一、工程完工后,甲方按设计图纸和国家相关的施工规范作为验收标准,验收合格双方填写环氧地坪工程验收单(附件二),签字生效。

  第七条 解决合同纠纷的方式:

  甲、乙双方在履行合同期间发生纠纷,双方可通过协商或协调解决;协商或协调不成的,可向孝南人民法院起诉。

  第八条 本合同自签订之日生效,到工程保修期满及结算清所有工程款之日自然失效。

  第九条 本合同一式两份,双方各执一份。

  第十条 本合同未尽之事宜,双方应以诚恳的原则协商解决。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

施工合同范本13

  甲方(承租单位) (以下简称甲方)

  乙方(出租单位以下简称乙方)

  甲方承建的 施工任务,因工程需要租赁乙方施工机械设备。为明确双方的责任、权利、义务、保证工程顺利实施,经双方协商,签订以下合同条款,供双方共同遵守执行。

  一、施工地点:

  二、租赁时间:自年月日至甲方通知退场之日计算。

  三、进场时间:随时通知进场。

  四、租赁机械设备名称、数量及性能要求:小挖掘机一台,要求车况、性能良好。

  五、租赁费用:

  1、租赁费用的计价方式:计时,220元/小时

  2、租赁费用的支付:次月20日前支付上月70%租金,余30%第三个月结清。

  六、双方的责任、权利和义务

  1、甲方

  (1)甲方对乙方的机械设备进行施工作业计划管理,现场调度,对其人员和机械设备实施行政管理。

  (2)检查乙方工作情况,实施监督管理,对每天的工作时间由项目部管理人员两人以上签认。

  (3)甲方按合同约定及时向乙方支付租赁费。

  (4)对乙方进行安全教育,由于乙方违规作业,给甲方造成损失时,甲方有权解除合同,清退出场。乙方对造成的损失承担全部赔偿责任、甲方概不负责。

  2、乙方

  (1)乙方为每台机械配备2名有驾驶资格的熟练操作人员,工作、伙食费乙方自理;应能保证机械正常运转。服从甲方管理,主动配合甲方保质、保量、安全地按期完成施工任务。

  (2)乙方负责机械设备的使用质量,使机械设备始终保持在完好状态。

  (3)乙方负责机械设备维修、保养等各种费用,按国家规定负责交纳各种规费及机械设备的`保险和人身保险等各项费用。

  (4)乙方人员应具有良好的职业道德,谨慎驾驶,做到安全生产、文明施工。由于乙方驾驶人员违规作业发生事故或造成人员人身伤亡、机械设备损坏等,其责任和发生的全部损失费用由乙方自行承担。

  (5)施工过程中,乙方对地下通讯、电力、给排水、天然气管线及埋置物,要按照有关单位指定的位置谨慎开挖,必要时甲方指派人工辅助开挖,否则,挖断管线造成的所有损失费用全部由乙方自行承担。如发现地下水或未标明的地下管道、电缆线等应及时报告工地负责人并停止一切机械作业。

  (7)租赁期内,乙方人员发生伤、病时,其医疗、劳保费用乙方自理,发生伤病乙方应急速送医院救治。

  七、其他事项

  1、如出现机械故障、驾驶员离职等乙方原因造成的工作停运,将停止计时。

  2、机械进出场费用由乙方负担。

  八、本合同经双方负责人签字盖章(乙方为自然人应交身份证复印件、签字并押指纹)后生效,工程租赁费结清后,合同自行失效。

  九、甲、乙双方都应维护合同的严肃性,在执行合同阶段双方发生争议应通过协商解决,协商无效后,可在工程所在地申请仲裁或依法提起诉讼。

  十、本合同未尽事宜,双方可协商补充,需要有文字根据的要有双方签字的备忘录。

  本合同一式四份,甲方执三份,乙方执一份。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

施工合同范本14

  发包方:(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  承包下述亮化工程,为明确责任,加强配合,保证施工任务顺利完成,经协商签定本合同,双方共同遵守执行。

  一、工程名称:

  二、工程地点:详见施工图

  三、工程内容:详见施工图

  四、工程安装价:LED数码管15元/条,LED点光源15元/个

  五、合同工期:

  本合同签定生效之日起20天完成。若因不可抗拒原因如台风、大雨导致停工则工期顺延。

  六、价款支付和结算:

  合同生效后,甲方预付工程款即人民币1000元给乙方作为工程备料款,工程亮灯验收后三天内按实际工程量再付工程款给乙方,保留5%的`保质金,三个月内付给乙方。

  七、双方责任范围:

  1、甲方:提供施工用电电源及材料存放并承担费用,按时支付工程价款,组织工程竣工验收,提供广告位用电电线,每栋楼主电线配电箱提供到位,所有辅材提供。

  2、乙方:负责做好材料保管,按有关规范、施工图及说明精心施工,保证质量,按时完工和交付使用,办理结算,参加竣工验收。

  八、其它事项:

  1、乙方应负责合同范围之内的安全防火、防盗、确保施工安全,如发生安全事故,由乙方全部承担责任。乙方在施工过程中应遵守安全操作规程,采取安全措施,防止事故发生。乙方必须提供进场人员所购买的保险单证明给甲方查验,发生工伤故由乙方负责,甲方不承担乙方在施工过程中所发生的一切安全责任及费用。如有事故发生,乙方必须立即报告甲方以便及时处理问题。

  2、如一方要求变更工程内容,改变装修范围及条件,应征得对方同意,并办理书面签证(为合同附件)。

  3、工程未经验收,甲方擅自提前使用,由此发生的质量及其它问题,由甲方负责。

  4、乙方提交具体施工实施方案并作此合同附页,乙方须严格按方案之指定材质购料,施工。

  5、乙方自行设置施工安全措施,并严格全面接受甲方有关人员监督,乙方对施工人员安全负责。

  6、甲方委派专人对本工程整个过程负责,主要包括对整个过程质量监控及有关事宜协调。

  7、为保证甲方利益自本工程完工后一年内,乙方对整工程均作5%保质金,但是因不可抗拒之原因(如战争、地震、及他人蓄意破坏、甲方使用不当,盗窃引致相关损失不在乙方免费维修保养之列)

  8、在执行合同中发生争议,如协商无效,可提交市有关仲裁机构仲裁。

  9、本协议一式两份,双方各执一份,经双方协定签名后生效。

  10、本协议未尽事宜及实际变通须双方协商并作附页,同具法律效力。

  11、本合同双方代表签章后生效,至工程竣工办理交工验收和工程价款结算后失效。

  甲方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

施工合同范本15

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其它相关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,经甲、乙双方协商特定立本合同。

  一、工程概况:

  工程名称:

  工程地点:

  工程规模:

  工程结构:

  二、承包方式:包工

  三、承包范围:

  1)外脚手架搭拆:含架空层及主体结构支模、钢筋绑扎需要的外架搭设、满足每层砼浇捣、模板加固需要的围护脚手架(外围超出作业面1.5米),满足室外回填土方的需要而提前拆除以及后期砌体、装饰施工的外脚手架二次搭设及拆除。

  2)架空层及主体结构层面外脚手架搭设、拆除,含所有安全围网、兜网挂设、及时清整。所有工字钢安拆、加固工字钢的钢筋环、钢丝绳及外架加固的钢管、铁件的预埋、悬挑工字钢上的硬铺(木板、竹跳板)拆除。

  3)钢筋施工棚、现场安全广告牌、施工通道、看房通道、拌合机、发电机房、塔吊平台等临时及永久性设施的搭设及拆除。

  4)坑基一次或多次(应施工现场需要)围护、上下深基坑用的踏步,首层至第一道悬挑工字钢外围的防护搭拆及楼梯间、电梯井、风井、阳台等所有临边防护的搭设及拆除。

  5)卸料平台按施工需要及时搭设、转移及定位加固的铁环、钢绳的预埋、拆除。

  6)电梯井、风井每三层一道硬质防护的铺设,电梯门口防坠铁门的挂设(铁门由项目部提供)并及时检查清理。

  7)施工现场钢管、扣件材料及时清理,按指定地点堆放整齐,服从现场调配,所有外立面的`钢管必须预先做好油漆,剪刀撑钢管做好黄黑相间的花杆油漆(材料由甲方提供,是否刷油漆由工程项目部决定)

  四、质量要求:

  乙方必须严格按规范施工、精心排料,最大限度保证安全、牢固、美观,积极配合各级职能部门的检查、验收,安全维护网必须及时悬挂,并定期整理,脚手架搭设一角四立,一跳三横,每跳错头连接不大于40公分,立杆间距不大于1.5米,每跳1.8米,外排中间排栏腰,内排和墙的距离不大于30公分,不小于25公分。脚手架搭设、工字钢加固铁环的预埋、工字钢的安放、钢丝绳预埋、脚手架搭拆等工作事先应提供切实可行的施工方案,并与项目管理人员协商通过后方可施工,施工过程中乙方必须无条件接受甲方安管人监督,发现问题及时整改,如因脚手架搭设质量问题而影响施工进度,每延迟一天工期处罚乙方1000元,如因此引起的安全事故一切损失由乙方负责。

  五、工期要求:

  乙方必须服从甲方管理,严格按甲方与工程部安排的形象进度施工,结合现场实际情况及工期节奏,积极提供材料计划,精心安排施工,如达不到工期要求而影响其它班组施工延迟一天处罚乙方1000元。

  六、安全文明施工:

  1)乙方施工班组长必须常驻工地,如有事离开必须与项目部现场负责人协商并派专人负责。

  2)乙方现场施工人员必须戴安全帽,未戴安全帽按100元/人次处罚(从乙方结算款中扣除),施工人员高空作业时系好安全带(安全带由乙方提供)

  3)严禁酒后作业,严禁高空抛物,发现一次,扣除乙方200元工程款,如违章操作发生一切安全事故由乙方负全责,如发生意外安全事故,在3万元以内由乙方负责。

  4)乙方必须服从管理,抓好现场文明施工,做到工完场清,场地材料堆放有序,楼面及时清理干净,废品材料及时清堆安放在指定地点,合理利用原材料不得随意浪费,施工现场材料必须交清、归库。如不交清归库按扣件5.00元/套,钢管15元/米处罚;架子上的材料层层上翻,不往上翻,而将材料放在外架上的按扣件5.00元/套,钢管15元/米处罚(从乙方工程款中扣除)。如因乙方安全文明现场不达标而引起上级主管部门的罚款,一切损失由乙方负担。

  5)如乙方不能按时完成现场清理工作,甲方有权另行安排人员清理,并扣除乙方双倍费用。

  6)乙方必须对所有施工人员进行技术交底和岗前培训并每月向施工人员进行安全文明施工教育,确保安全万无一失。

  七、承包价格:

  主体结构,脚手架搭拆按建筑面积14.5元/平方米结算(4#楼首道工字钢以下按12.5元/平方米结算除外);地下室、附楼按建筑面积7元/平方米结算。

  八、付款方式:按形象进度付款具体如下(按施工方的拨款方式付款)程量60%的进度款。

  九、本合同一式两份,双方签字生效,工程完工、工程款支付完毕后自动失效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

【施工合同】相关文章:

施工合同施工合同02-04

施工施工合同04-12

施工施工合同04-21

建筑施工承包施工合同12-12

施工施工合同15篇01-01

施工合同08-24

施工的合同08-17

施工合同12-31

施工的合同11-17

施工合同范本 监控工程施工合同05-11