施工合同

施工合同模板锦集5篇

　　随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么一份详细的合同要怎么写呢？以下是小编帮大家整理的施工合同5篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

施工合同 篇1

　　发包人：

　　承包人：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称： ；

　　2、工程地点： ；

　　3、工程范围： ；（详见施工图纸内容）；

　　4、承包方式：＿ 。

　　5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）。

　　二、合同工期及工期延误

　　1、开工日期： 年 月 日 ，竣工日期 年 月 日 ，合同工期总天数 天（以实际进场施工之日算起）；

　　2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之＿ ＿的违约金，算至验收合格之日；

　　3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：

　　a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件；

　　b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款；

　　c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行；

　　d设计变更或工程量增加；

　　e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 小时；

　　f不可抗力；

　　g其他非因承包人原因造成停工累计超过 小时。

　　4、承包人在以上情况发生后 日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后 日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。

　　三、质量标准

　　工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。

　　四、合同价款

　　总计合同金额（大写）（人民币） ，小写￥ 。

　　五、工程款结算及支付

　　1、主钢构进场之日起 日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款；

　　2、纲结构主体完工之日起 日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款；

　　3、工程全部完工之日起 日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的` 的进度款；承包人向发包人开具工程合同总价款 的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人；

　　六、施工准备

　　1、承包人在合同签定后 日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。

　　2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，提供基准测量点，免费提供施工用水、电；

　　3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关系；

　　4、承包人于接到审查合格图纸 日内完成主构件的加工并运抵工地现场

　　5、承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工，并提供主要钢材，彩板的质量保证书；

　　七、安全施工与检查

　　1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；

　　2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，；发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工，因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用；

　　3、如发生安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用；

　　4、当发包人与承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

　　八、工程竣工验收及保修

　　1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间；发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担；

　　2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格；

　　3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担；

　　4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续；

　　5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。

　　九、现场代表

　　发包人现场代表＿＿＿＿＿，承包人现场代表＿ ＿，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理；如一方换人时应提前三天书面通知对方。

　　十、违约责任

　　一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金 万元。

　　十一、争议解决

　　双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应及时协商，协商不成，任何一方应向 人民法院起诉。

　　十二、附则

　　本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力；本合同以双方签字盖章后生效，一式四份，发包人与承包人各执二份，具有同等法律效力。

　　组成本合同的文件包括：

　　1、本合同

　　2、标准、规范及有关技术文件

　　3、图纸

　　4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件

　　合同订立时间：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日

　　合同订立地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　本合同共＿ 页

　　发包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 承包人：

　　住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 住所：

　　法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿ 法定代表人：

　　电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 电话：

　　传真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 传真：

　　开户银行：＿＿＿＿＿＿＿＿ 开户银行：

　　账 号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 账 号：

　　邮政编码：＿＿＿＿＿＿＿＿ 邮政编码：

施工合同 篇2

　　甲方：(项目部(施工局)全称)

　　乙方：(营业执照登记名称，全称)

　　依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定，为确保工程优质、按期完工，甲乙双方本着诚实信用原则，经自愿、平等协商就工程施工事项达成一致，且乙方已充分注意、理解本合同各项格式条款的约定，并自愿履行由此产生的全部义务，特订立本合同。

　　1、项目概况

　　1.1项目名称：

　　1.2项目地点：

　　2、合同范围

　　2.1主要合同内容

　　具体以施工图(含业主同意变更的部分)为准。

　　2.2主要施工工序

　　(1)

　　(2)

　　(3)

　　以及为完成本合同工程所做的其它一切准备工作。

　　2.3主要工程量

　　2.4合同工期

　　2.4.1开工日期年月日，完工日期年月日。节点控制工期见下表：

　　2.4.2工期延误

　　如果关键线路的节点工期在发生以下情形之一而造成工期延误，经甲方确认后，工期顺延：

　　a、重大设计变更;

　　b、不可抗力;

　　c、由于业主原因要求停工;

　　d、甲方书面同意工期顺延的其它情况。

　　2.4.3乙方应在发生工期延误造成窝工事实后7日内就延误内容和因此发生的费用向甲方书面报告，甲方就相关事项及时向业主提交报告。如乙方未提交或逾期提交的，则视为乙方放弃顺延工期及赔偿的权利。如乙方虽按约定提交上述书面报告，但遇业主不同意或不完全同意时，则乙方认可甲方因此采用的不同意或不完全同意的处理意见。

　　2.4.4因乙方原因导致工期延误，工期不予顺延，且由乙方承担由此造成的一切经济损失和赶工费用。

　　2.4.5业主及甲方需提前完成工期时，有关事宜由双方协商解决另行约定。

　　3、承包方式

　　根据本合同的施工内容及主要施工工序，乙方同意按(单价或总价)方式进行承包。本合同(单价或总价)在合同执行期间，无论工程量是否变化合同价格均不做调整。

　　若在合同签订个日历天之后，因国家颁布新的法律、法规等导致燃油费(柴油)等其它原材料价格的上涨，并且主合同有相关补偿条款时，双方才可以协商调整合同执行期间受影响项目的单价或总价;否则合同价格不做调整。由于非上述原因影响的燃油费(柴油)等其它原材料价格的上涨，合同单价或总价均不得调整。

　　4、合同价格

　　4.1合同总价

　　合同总价：(人民币)大写元，小写：(含%税金)，固定总价/暂定总价。

　　4.2合同单价

　　合同单价见附件b《工程量计价清单》。合同单价包括完成施工项目所需人工费、材料费、机械费，包括施工所需各种材料运输及配合人工费用;包括人员和机械的进出场费、安全文明施工费、综合管理费、合理利润、%税金等所有可能发生一切费用;包括因气候季节以及工序协调等因素导致的施工停滞窝工费等;乙方应充分考虑本工程施工的风险，风险费用已含在合同单价中，甲方不再承担由于任何风险引起的费用。

　　4.3税费的承担

　　营业税、城市维护建设税及教育附加费等均由乙方承担，税金%;甲方负有代扣代缴的义务，并在乙方每月进度款结算中扣除。其他税费已包含在合同价格中，由乙方自行缴纳。

　　5、双方权利与义务

　　5.1甲方权利与义务

　　5.1.1甲方负责工程施工期间工程总进度计划安排、组织、协调工作及工程质量、进度、安全、环保、文明施工的管理、监督、检查。

　　5.1.2甲方负责提供施工图纸、有关施工文件，并提供施工场所。

　　5.1.3甲方负责组织相关施工图纸的技术、质量、安全、环保等交底工作。

　　5.1.4甲方负责组织现场调度会，协调现场施工。

　　5.1.5双方约定甲方的其他权力与义务：

　　5.2乙方权利与义务

　　5.2.1在本合同签订后日内，乙方应组织人员接受甲方的技术、质量、安全、环保等交底。

　　5.2.2乙方负责组织人员研究和熟悉施工图纸、按照施工总布置要求、做好各项施工准备工作。

　　5.2.3乙方负责按规定每月日向甲方提交已完成月工程量统计报表。

　　5.2.4乙方必须按甲方要求的进度计划组织施工，接受甲方对工程进度的检查、监督和管理。工程实际进度不满足计划进度要求时，乙方应向甲方提交整改措施和方案，经甲方批准后执行;但并不免除因乙方原因造成的工期延误和应由乙方承担的一切损失责任。

　　5.2.5双方约定乙方应做的其他工作：

　　6、施工辅助设施

　　6.1施工供水

　　6.2施工供电

　　6.3施工用风

　　6.4现场施工道路

　　6.5施工住房

　　6.6其它：

　　7、材料供应

　　7.1本合同工程施工所需的统供材料(，由甲方按约定消耗量向乙方有偿提供，按月进行核销，且超耗部分的材料按核销日市场价(含采保费、运杂费;若采购时价格高于核销日市场价，则按照采购时价格计算)加计%费用收取材料款。

　　7.2其他：

　　8、施工设备

　　8.1本合同工程施工时由乙方自备的设备，并按甲乙双方约定按时进场。乙方施工设备进场后，应通知甲方现场书面认定并备案。乙方施工设备未经甲方批准不得擅自离开现场，否则应承担相关违约责任。

　　8.2乙方设备停放与管理要服从甲方现场总体要求，不得随意进出特定区域和乱停乱放。

　　8.3其它：。

　　9、质量要求

　　9.1质量目标与要求

　　本工程质量标准按执行，工程质量全面达到设计要求和标准。其中：单元验收合格率%(优良率达%)以上，工程综合验收质量评定达标准。(依据主合同条款补充具体工序的'标准、要求)

　　9.2质量检查与验收

　　9.2.1乙方应确保承包工程的质量达到约定标准，并就承包工程向甲方承担主合同相应项目约定的甲方应承担的义务。

　　9.2.2本合同工程所约定的工程范围内施工测量由方负责(包括按规定填报资料)，费用由方承担(视工程项目具体情况约定)。

　　9.2.3本合同工程所约定的工程范围内施工检验、试验由方负责，费用由方承担。

　　9.2.4本合同提前解除的，不免除乙方应承担的工程质量责任。

　　9.2.5其它：

　　1、安全生产与文明施工

　　1.1乙方应严格遵守国家安全生产的法律法规、规程规范、标准，遵守甲方的安全规章制度和现场防护要求，确保施工安全。并签订《安全生产责任书》，见附件c，并应向甲方缴纳安全保证金。乙方发生安全事故及重大环境事故，该保证金不退还。

　　1.2其它要求：

　　11、职业健康与环境保护

　　11.1职业健康

　　11.1.1乙方在签订本合同时须与甲方签订《职业健康安全责任书》，见附件d，作为本合同的组成部分。

　　11.1.2其他要求：

　　11.2环境保护

　　11.2.1在施工场地涉及危险区域或有害因素等环境问题需要安全防护、环境保护措施实施时，乙方应提出安全、环境防护措施方案，经甲方批准后实施，发生的相应费用由乙方承担。

　　11.2.12其他要求：

　　11.3责任划分

　　乙方如发生职业健康安全、环境污染等事故时，应立即通知甲方，同时接受甲方、当地政府有关部门的调查处理。乙方承担由此发生的一切费用，包括承担当地政府有关部门对此作出的责任追究及处罚。

　　12、技术条款

　　对于非临时工程以甲方与业主主合同有关本合同项目的技术要求为准，对本合同同样有效;对于临时工程以甲方对本合同项目的技术要求为准。详见附件e。

　　13、乙方人员工资保障措施

　　13.1乙方施工人员工资发放形式

　　13.2工资保证金

　　乙方同意：由甲方在每月结算中按当月工程款的%扣留其员工工资保证金，如合同执行中发生拖欠员工工资需由甲方代为支付时，甲方有权从工资保证金中代付;如乙方未拖欠员工工资，提取的保证金分别于每年7月和次年1月返还累计扣留额的%，剩余部分待工程完工验收且无拖欠员工工资情况时全部返还(不计利息)。

　　14、资源配置

　　乙方投入的人员及机械设备必须满足工程项目实施的要求，并为其承诺投入的人员、设备负责。当乙方资源配置影响承包项目实施时，甲方有权要求增加人员及设备等资源的配置，相关费用由乙方承担。

　　14.1人力资源投入

　　14.2机械设备资源投入

　　15、施工协作

　　15.1乙方应配合甲方对其工作进行初步验收，以及甲方按业主、监理要求的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。

　　15.2其他要求：

　　16、工程量确认

　　16.2.1甲方在计量或由监理工程师计量前应书面通知乙方，乙方为计量提供便利条件并派人参加。若乙方收到通知后不参加计量，则计量结果有效。

　　16.2.2乙方的结算工程量以甲方确定为准。乙方按照5。2。3条上报已完工程量报表，经甲方部门校核，经部门审核，经批准方作为结算依据。

　　17、结算与支付

　　18、竣工验收与完工结算

　　19、违约责任

　　19.1甲方违约责任

　　19.1.1若由于甲方原因，未按照本合同约定的条件和期限付款，承担延期付款部分的同期银行存款利息。若由于业主原因造成甲方不能按期支付，甲方不承担任何责任，乙方应予充分理解。

　　19.1.2由于甲方原因造成乙方损失的，甲方应承担乙方直接经济损失的赔偿责任。

　　19.1.3双方约定的甲方的其他违约责任。

　　19.2乙方违约责任

　　19.2.1乙方不能按合同工期竣工或工程质量达不到合同约定的质量标准或发生合同列举的健康、环境、安全等事故或不按合同约定履行其他义务、责任的，每发生一起承担违约金元至元。

　　19.2.2乙方不得转包本合同范围内工程或施工工序。否则，甲方有权解除合同，没收乙方履约保证金，同时乙方还应承担违约金元及由此造成甲方的全部损失。

　　19.2.8双方约定的乙方的其他违约责任：。

　　2、违约金总额限制

　　本合同执行期间对乙方有关的违约金总额不得大于合同额(完工结算总额)的%。

　　21、不可抗力及免责条款

　　21.1不可抗力

　　不可抗力系指：由于地震、台风、水灾、火灾、战争等其他不可预见且对其发生和后果不能防止和避免，直接影响本合同履行的外部力量。不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。不可抗力结束后天内，乙方应向甲方提交损失情况和费用的正式报告和有关资料。

　　21.2免责条款

　　若业主未能按时支付甲方工程款，乙方应充分理解，不能因业主原因造成甲方未能按期支付而视甲方违约。

　　22、争议与仲裁

　　22.1凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方协商解决;协商不果时：□提请北京仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。□向甲方法人所在地的人民法院提起诉讼。

　　22.2合同履行过程中发生争议，不得影响与争议无关或不受影响义务的履行，但经甲方同意的不在此限。若乙方因争议暂停施工，且经调查后被认定为理由不充分的，乙方不得就暂停履行部分要求延长履约期限或免除合同责任，并应承担因此造成甲方的损失。

　　23、其他

　　本合同一式份，其中正本2份、副本份，正本甲乙双方各1份，副本甲方份、乙方份。

　　本合同签订地为甲方法人住所地：省市区(县)

　　合同附件

　　a法人授权书

　　b工程量计价清单

　　c技术条款

　　d安全生产责任书

　　e职业健康安全责任书

　　f保廉合同

　　g双方认为应该补充的其他材料

　　甲方：(项目部全称)乙方：(营业执照标注的单位名称)

　　(公章) (公章)

　　法人代表(委托代理人)： 法人代表(委托代理人)：

　　开户银行： 开户银行：

　　帐号： 帐号：

施工合同 篇3

　　甲方：XX政府 （以下简称甲方） 乙方：XXX建筑工程有限公司 （以下简称乙方）

　　XXX镇财政所因办公需要需新建四层办公楼，由于镇劳保所、邮电等单位无办公用房，经镇政府原主要领导与财政局协商，同意在原基础上加盖两层。经县财政局批复同意，及镇安县建筑勘察设计院出示设计修改（补充）通知单同意加层中结构及水电按照原设计图纸施工

　　一、工程规模：

　　在原设计四层的基础上，增加二层，建筑面积为...。

　　二、工程地点：

　　XXX镇三联村一组

　　三、承包形式：

　　按照原设计图纸施工，包工包料。

　　四、承包单价：

　　每平方米综合单价承包法。

　　五、付款办法：

　　工程验收后，由财政局负责工程结算。

　　六、乙方在施工过程中，必须安全、文明，按建安操作规程施工，杜绝安全事故、技术隐患发生。一旦出现安全事故和技术失误，概由乙方负责。在施工中，甲方若发现有不安全因素，要及时给乙方提醒、整改。

　　七、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

　　八、本合同一式二份，双方各执一份。

　　甲方（公章）：乙方（公章）：

　　法定人代表法定人代表

　　年月 日

施工合同 篇4

　　发包人全称：_______________(以下简称：甲方)

　　承包人全称：_______________(以下简称：乙方)

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同(示范文本)》及其他有关法律、法规和规章，并结合安徽省XX市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。

　　一、 工程概况：

　　工程名称：_______________(以下简称：本工程);

　　工程地点：_______________

　　施工现场条件：以现场实际情况为准;

　　施工部位：本合同约定乙方施工部位为： 中所有的水电安装工程包含的全部内容。

　　二、 工程承包方式、承包范围及承包内容：

　　1、承包方式：乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。

　　2、承包范围：室内所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。

　　3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常安全巡查。具体如下：

　　a、 给排水部分：给水部分：自水泵房外墙1.5米(含接口)起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。

　　b、 电气部分：从低压配电柜至室内的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留)，以及从弱电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束，避雷带，避雷网的施工;施工图中从低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设;弱电(包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等)依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料。

　　4、甲方直接分包的`专业工程，乙方需全力配合。

　　三、 合同工期：

　　1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为_____日;开工日期为：__________年_____月_____日，竣工日期为：__________年_____月_____日。

　　2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源(具体详见合同附件一)。

　　3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。

　　4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整(￥：_______________元)的违约金;若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的所有损失(含间接损失)及费用均由乙方承担。甲方选择解除合同时，具体操作按本合同专用条款“第九条第4、5款”执行。

　　四、 质量标准：

　　1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为(包括但不限于以下)：

　　① 建设强制性条文;

　　② 《建筑工程质量检验评定标准》gbj301—88;

　　③ 《建筑电气工程施工质量验收规范》gb50303-xx;

　　④ 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》gb50242-xx;

　　⑤ 《采暖与卫生施工验收规范》(gbj242-82);

　　⑥ 《电气安装工程施工及验收规范》(gbj242-82)

　　⑦ 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》(gbj303-88);

　　⑧ 省、市相关部门的各种规章制度;

　　⑨ 甲方制定的工程质量验收实施细则。

　　2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”，乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元(￥：1000.00元)的违约金，并负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算，结算单价按本合同约定综合单价执行，工程量按实际完成工作量计算;返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误，按本合同协议书第三条第4款处理。

　　3、工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工班组组织自检并报项目部，项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进

　　行现场实测测量，核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。

　　五、 合同价款、工程量的计量及结算方式：

　　1、本工程约定单价为不含税综合单价，此综合单价已包含赶工、停工费补偿和临时停水停电引起的误工、窝工、雨季、夜间施工补偿费、施工机具进退场费(甲供设备以外的施工机具费已隐含在清单各子目单价中，不另行计价)现场安全文明施工费、甲方直接分包工程配合费、超高费、措施费、保管费等费用，且在现场均不再计取二次运输费用;在本合同签署期间，甲方提供了乙方承包范围内详细的各项经济技术指标，乙方作为专业施工队伍，完全明了本合同所约定的工作内容和所包含的单价范围，并完全自愿以上述综合单价签署本合同。本合同执行期间，无论材料市场价格浮动、人工费变动或政府政策变动，本合同所约定综合单价均不予调整，工程总造价以实际结算为准。

　　2、工程量的计量：

　　(1)结算工程量以建筑面积为准(本合同约定建筑面积计算规则以《湖南省建筑工程单位估价表》1999版执行，下同)。

　　(2)零星工程：工程量以“工日”为单位进行计算。

　　(3)工程量的确认及申报按甲方相关制度进行。

　　3、结算方式：按实际完成整层工程量作为每次结算单位(“整层”包括：本层楼板、梁和下层柱、墙，其中①±0.000及以下的承台、地梁等作为一次结算单位;②屋面板及以上的机房、花架、女儿墙等作为一次结算单位，下同)。每次申报工程进度款额度按如下比率划分施工各阶段所占本合同约定综合单价比例，具体每次工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综合确定。各部分所占比例明细为：

　　①结构预埋部分占本合同约定综合单价的35%;

　　②墙体预埋部分占本合同约定综合单价的25%;

　　③安装部分占本合同约定综合单价的40%(其中给水、排水、穿线及三箱安装、桥架安装各占比率为10%);

　　六、 违约保证金的收取、支付及工程款的支付：

　　1、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工及民工工资发放等各方面的管理，特别约定：在本合同签订之日起3日内，乙方必须向甲方缴纳1万元违约保证金，此违约保证金在所约定期限内到甲方帐户，本合同方为有效，否则此合同无效。

　　2、按实际完成“整层”工程量即工程节点为单位支付工程款：每完成“整层”工程量之日作为“结算开始日”，次日为工程量开始申报及审批日，甲方于“结算开始日”之日起15日内(国家法定节假日和金融机构原因顺延，下同)支付乙方本节点(即“整层”)进度款。付款比例为：按照实际完成本节点(即“整层”)工程量结算的工程款的80%(所有工程款必须经过甲方相关部门和领导全部审定方为有效)。

　　3、工程竣工，乙方移交全部工程竣工资料(包括结算资料)，经政府相关职能部门及甲方相关部门验收合格后开始办理决算手续，甲乙双方在决算书上签字值日起20日内，甲方付至本合同结算总价款的95%，剩余5%作为质保金在两年后(自工程竣工之日起计)20日内甲方在扣除应由乙方承担的维修费用后，将余款一次性无息按实支付给乙方。

　　4、若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准，甲方有权延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担，乙方对此无异议。

　　七、 施工管理规范

　　乙方在施工期间，必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规，适用本合同的管理法规和办法：

　　1、施工现场临时用电安全技术规范(jgj46-88)。

　　2、建筑机械使用安全技术规程(jgj59-86)。

　　3、建筑施工安全检查标准(jgj59-99)。

　　4、建筑施工高处作业安全技术规范(jgj80-91)。

　　5、XX市建设工程现场文明施工管理办法。

　　6、公司施工班组管理办法及质量、进度、安全文明施工奖罚办法(条例)

　　7、XX市治安管理处罚条例。

　　八、 合同生效：

　　1、本合同订立时间：__________年_____月_____日。

　　2、订立地点：____________________

　　3、本合同自甲乙双方签字或盖章并且乙方按时缴纳违约保证金之日起生效

施工合同 篇5

　　具保证人：

　　根据xx工程《建设工程施工同》41条规定，保证人自愿并慎重签署本协议书。

　　第一条、保证事由

　　由保证人xx对xx工程施工合同、变更文件和补充协议自愿向遵义城建建筑工程有限责任公司提供以下担保保证。

　　第二条、保证内容

　　1、税、费：

　　a、建筑经营税，城市建设维护税，教育附加费，所得税，印花税等;

　　b、按国家规定施工企业应缴纳的规费;

　　c、按<<项目施工管理目标责任书>>规定向分公司上缴的管理费;

　　d、民工工资支付、材料费支付;

　　e、债务偿还。

　　2、 质量、安全、文明施工、工期、违约：

　　a、因发生安全责任事故所产生的所有费用，包括有关部门对事故的罚款处理和违规处罚全部费用等;

　　b、因出现质量事故而发生的返工整改费用;因工期延误发生的违约损失;因文明施工达不到要求被处罚造成的损失和费用。

　　3、债务：

　　拖欠的工人工资,拖欠的建材款项以及赊购的材料物资。以项目部工程(项目专用章、项目工程技术专用章)或工程名义借款、贷款、欠款、利息、违约金等所产生的一切经济责任和民事责任。

　　第三条、保证责任

　　1、对第二条所例条款内容，由保证人承担民事责任和经济偿付;

　　2、保证人首先应自行对经济和民事责任造成的损失进行清偿或赔偿;

　　3、如果保证人自行清偿或赔偿后的.不足部分，用担保人财物和资产清偿或拆抵赔偿;

　　4、如果保证人不积极主动履行清赔偿责任，由分公司为保证人的委托代理人直接用保证人的财产(担保)物对债权人进行清偿。

　　第四条、保证方式(可选一种或二种)

　　1、保证人一次向分公司缴纳保证金xx元;工程总价的xx%。

　　2、保证人自愿提供以下资产担保物，抵押担保物列后：

　　第五条、抵押担保保证权的实现

　　凡是因本保证书第二条所产生的清偿和赔偿，保证人赔偿后的不足部分，分公司以保证人的委托人以押物折价或拍卖，变卖该抵押物的价款清偿;

　　2、抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债务数额的部分归还保证人所有，不足部分，由保证人继续清偿;

　　第六条、抵押物返还

　　1、如果保证人保质量，保工期，保安全，按约定完成施工任务;且没有留下债务，保证人提供的抵押物如数归还给保证人，担保责任消失。

　　2、抵押物返还的程序是：

　　(1)工程保修期到期，经建设单位和相关部门办清手续.

　　(2)保证人工程所在地公开公告或登报公告，90天后，如果未发生债务纠纷或索赔，抵押物归还给保证人，用法人资产担保保证的解除担保合同。

　　(3)保证人接收所返还的抵押物时，必须如数归还原始收据。

　　第七条、保证人声明：以上保证条款和内容，纯属本人自愿，完全履行此协议书条款。

　　第八条、本合同同时为xx工程合同第43.3-2款的担保合同，为工程合同的组成部分。

　　保证人(单位)：

　　代 表：

　　代表人身份证号码：

　　年 月 日

【施工合同】相关文章：

施工合同施工合同08-19

施工施工合同11-27

建筑施工承包施工合同11-10

施工施工合同15篇09-23

施工合同03-19

施工的合同11-28

施工合同11-06

园林施工合同 施工合同管理的内容05-17

建设工程施工项目施工合同03-14

打井施工合同11-14