施工合同

时间:2024-08-07 16:56:37 施工合同 我要投稿

施工合同汇总九篇

  随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,能够利用到合同的场合越来越多,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。那么问题来了,到底应如何拟定合同呢?下面是小编为大家整理的施工合同9篇,欢迎大家分享。

施工合同汇总九篇

施工合同 篇1

  如何认定建设工程施工合同纠纷中“实际施工人”

  在我国法律现行的法律规范中尚没有出现“实际施工人”这一法律概念,“实际施工人”这一概念第一次也是到目前为止最后一次出现是在《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》这一司法解释中,该《解释》共有两条共三次提及实际施工人。分别为:第二十五条 “因建设工程质量发生争议的,发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼。”和第二十六条 “实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的,人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的,人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。”

  一、司法解释为何首创“实际施工人”这一非法律概念

  在我国现行法律中,到目前为止并没有出现“实际施工人”这一法律概念,可以说“实际施工人”这一概念是由《解释》首创。笔者认为这一概念的提出是我国所处的特定发展时期的产物,是一个过渡性的法律概念,其诞生是现实、政策与法律妥协的产物。

  1、《建筑法》第六十七条规定,“承包单位将承包的工程转包的,或者违反本法规定进行分包的,责令改正,没收违法所得,并处罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。”

  建筑业是社会经济发展的基础产业,吸纳了大量农民工就业,但是建筑市场实践中,农民工就业的主要途径是,一些资质等级低甚至根本没有资质的施工企业由包工头带领一帮民工组成临时队伍,他们依托大的建筑企业,以转包和违法分包的形式承揽建设工程,但由于转包和违法分包行为的违法性,这些临时队伍往往难以追回工程款,造成农民工工资拖欠问题非常严重,极大的影响了社会稳定;另一方面,这些临时队伍没有经过专业训练,施工水平有限,造成建筑工程质量存在缺陷,直接影响了发包人的利益,并造成工程质量隐患危及公共安全。基于此,国家法律对转包和违法分包行为予以严格禁止,规定转包和违法分包合同无效,但实践中,法律的禁止规定并未取得良好效果,转包和违法分包行为大量存在,而单纯的否定转包和违法分包合同的效力,只会增加农民工追讨工资的难度,因为合同无效的话,实际施工人难以依据合同约定而需要通过起诉的方式主张权利,法院通常需要采取工程造价评估鉴定来核定工程款,由于鉴定时间不计入审限内,诉讼程序往往历时很长,另外由于建筑工程合同纠纷的复杂性使得施工人往往需要寻求律师的帮助,预付的诉讼费、鉴定费、律师费以及取证的不确定性都使得农民工向转包人追讨工资难度加大,造成极大的社会不稳定因素。为了既能保证工程质量安全,又能维护社会稳定,最高人民法院出台了相关的司法解释,当前,我国建筑市场的运作存在大量不规范之处,其中非法转包、违法分包现象尤为严重,许多承包人取得工程之后并不进行施工,而是将工程再次转包或违法分包。由于这些承包人已经获得了相当数额的管理费,工程完工后他们往往不积极向发包人主张工程款。《解释》出台之前,法律未对实际施工人问题作出规定,大量实际完成了工程施工的建筑企业和施工队因为与发包人没有合同关系,无法直接向发包人索要工程款,也因此无力向农民工支付工资。这一问题引起了各级政府和社会各界的强烈关注。为有效保护农民工的合法权益,《解释》第二十六条突破合同相对性原则,规定实际施工人可以将发包人作为被告,发包人在欠付工程款范围内承担责任。这一规定的.出台,为实际施工人向发包人主张权利提供了法律依据,审判实践中,各地法院依据《解释》第二十六第二款判决发包人对转包人、违法分

  包人欠付实际施工人的工程款承担责任的案例不在少数。但是,是否所有参与了工程施工的主体都可以适用《解释》第二十六第二款向发包人主张权利呢?

  解决这一问题,首先要明确《解释》第二十六规定的“实际施工人”应如何界定。《解释》共有四条提及实际施工人,其中第一条第二项规定:“没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的,应当根据合同法第五十二条第(五)项的规定,认定无效。”

  第四条规定:“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。”第二十五条规定:“因建设工程质量发生争议的,发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼。”第二十六条规定:“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的,人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的,可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。”

  目前较为一致的观点认为,实际施工人应该是指无效建设工程施工合同的承包人,包括转承包人、违法分包合同的承包人、借用资质的承包人、挂靠施工人,而不包括承包人的履行辅助人、合法的专业分包工程承包人、劳务作业承包人。最高人民法院民一庭编著的《最高人民法院建设工程施工合同司法解释的理解与适用》意见也认为,实际施工人应与发包人全面实际的履行了发包人与承包人之间的合同,并形成了事实上的权利义务关系,即此时转承包人、违法分包的承包人已经取代第一手的承包人与发包人形成事实上的合同关系,在这种情况下,才准许转承包人、违法分包的承包人作为实际施工人,以发包人为被告提起追索工程款的诉讼。这一意见对《解释》第二十六条第二款的适用进行了限定。

  《解释》第二十六条第二款对农民工利益的保护是一种间接保护,该条对合同相对性原则的突破是有限度的,农民工个人不能以实际施工人身份、以发包人为被告提起追讨工资的诉讼。笔者同意上述观点,虽然《解释》第二十六条第二款创设的目的是为了保护农民工的利益,但从上述分析可以得出,该条款针对的对象主要是缺乏建筑资质的建筑企业和施工队,通过加强对这些建筑企业和施工队的保护而间接的保护农民工的利益。因此,审判实践中,应正确理解《解释》第二十六条第二款的真实内涵,严格控制实际施工人的范围,不宜单纯根据字面含义,将所有参与建设工程施工的主体都界定为实际施工人。对于因劳务分包、承揽、雇佣等法律关系参与了建设工程施工的农民工个人,应严格按照合同相对性原则向其合同相对方主张权利,而不应简单适用《解释》第二十六条第二款,加重发包人的法律责任。

  指出的是,审判实践中,大量符合实际施工人条件的施工队往往以工头个人名义提起诉讼,法院在查明原告实际履行了建设工程施工合同义务,与发包人形成了事实上的权利义务关系的前提下,大多支持了原告要求发包人承担责任的诉请。这种情形与前述农民工追讨个人工资的情况是有着实质区别的。

施工合同 篇2

  甲方:

  乙方______________(身份证号: )以下简称乙方

  依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就皮条孙西小孙庄(工程)建筑施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。

  第一条 工程概况

  工程名称:皮条孙西小孙庄旧村改造。

  工程地点:皮条孙西小孙庄。

  承包形式:木工大包。

  第二条 工程承包范围

  甲方将皮条孙西小孙庄旧村改造新农村工程,约______㎡,以_______元/㎡人民币的造价,约计____________________万元,发包给乙方承建。

  第三条 工程工期

  计划开工日期:20xx年____月____日,计划完工日期:20xx年_____ 月____日,总日历天数________天。

  第四条 工程质量标准

  所承包工程范围内的工程质量必须达到合格。

  第五条 甲方责任和义务

  1、负责统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实现化验的.控制、监督、检查和验收。

  2、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。

  3、按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。

  4、统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用电等。

  第六条 乙方责任和义务

  遵守国家政策和法律法规;遵守甲方企业的相关规章制度,做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。

施工合同 篇3

  发包人:xx饭店(以下简称甲方)

  承包人:xx公司(以下简称乙方)

  经过甲乙双方协商,就本工程施工事项协商一致,订立本合同,共同遵照执行。

  一、工程项目

  1、工程名称:无锡太湖大饭店环湖路沥青路面灌缝。

  2、工程地点:无锡太湖大饭店环湖路。

  3、承包范围:2.16公里沥青道路所有裂缝的开槽灌缝。

  4、承包方式:包工包料、包质量、包工期、包安全、包礼貌施工及验收透过。

  5、合同价款:合同总价款8万元。

  二、技术要求

  (1)施工温度:施工温度是造成密封胶脱落的原因之一。路面潮湿和温度低于14℃就会降低密封胶的粘结力,容易脱落。路面整体温度较低,密封胶灌缝后,温度下降较快,密封胶收缩明显,密封胶与槽壁之间温度应力较大,将降低密封胶与路面的粘结力。

  (2)裂缝湿度:灌缝时路面应干燥,如潮湿会降低密封胶与路面的粘结力,造成部分密封胶脱落。

  (3)持续清洁:灌缝前,用空压机将开过槽后的裂缝中的灰尘杂物及周边松动的.物体清除干净,持续裂缝的清洁。

  (4)灌缝范围:车辙严重,尤其是构成网裂的路面,不宜处理裂缝。

  三、施工及质量要求

  1、裂缝处理

  在原有路基的基础上,采用GF-200A路面灌缝开槽机,对裂缝进行开槽处理后使用北京西尔玛的德国进口灌缝剂进行灌缝。

  四、双方权利和义务

  1、发包人主要工作:

  负责施工现场及道路两头的警示标记的设立。

  2、承包人主要工作:

  负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施,承担由于自身安全措施不当造成事故的职责和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。

  五、工程价款的支付

  工程竣工拔工程总造价的98%。工程质量保证金为总造价的2%,质保期一年,质保期自竣工验收之日计算,期满后一次性支付质保金。

  六、安全礼貌施工

  承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定,精心组织、礼貌安全施工。发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同。

  承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济职责、法律职责及相应的一切经济赔偿。

  甲方:xx饭店乙方:xx公司

施工合同 篇4

  发包单位: (简称发包方)

  承包单位: (简称承包方)

  为明确双方的权利义务,根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关法律、法规签订本合同,共同遵守。

  第一条:工程名称:

  第二条:工程地点:

  第三条:承包范围和内容:静压桩基础的施工(含设备进出场、定位放线、压桩、资料整理及提交等。)

  第四条:工程价款:本着互惠互利的原则,工程量按照设计规定和国家有关定额计算,每米单价 ,本工程总造价据实际施工工程量计算,如发生工程变更等费用按实际工程量计算。(承包单位承诺每米价格若高于发包单位与其他承包单位签订合同的价格时,执行发包单位与其他承包单位签订合同的价格)

  第五条:承包方式:本合同按 方式进行承包施工:

  第六条:施工期限:本工程自开工之日,施工有效工期为 天,即 年 月 日开工至 年 月 日竣工。施工期间如发生不可抗力的自然灾害,或发包方设计变更影响工期时,经双方签证,工期顺延。

  第七条:技术要求:

  1、按设计图纸要求: 严格按图纸要求施工

  2、桩位、垂直度及允许偏差质量标准,按国家施工规范有关规定执行。

  第八条:双方的主要责任:

  一、发包方:

  1、开工前施工场地应达到平整,不下陷,并负责清除上空及地上障碍物,能通行40吨拖车,接通施工现场水源、电源。如果现场异常(需垫板作业、清理障碍物以及降水等)发生时,凭签证按现行定额规定和现行有关政策另行结算。

  2、发包方在开工前向承包方提供本工程的地质报告、施工设计图纸及相应的施工规范和规定等有关资料。

  3、确定建筑物(或构筑物)的定位标准,水准点和坐标控制点。

  4、组织有关单位对设计图纸等技术资料进行审定。按合同规定在开工前五天内将设计图纸 壹 份及有关技术资料和设备准备齐全。

  5、按双方协定的分工范围和要求,及时供应材料。

  6、负责桩基工程的测试工作,承担因其发生的测试费和人工费用。

  7、派驻 为工地代表,对工程进度、工程质量进行监督,检测隐蔽工程,办理中间交工工程验收手续,负责签证,解决应由发包方解决的问题。

  8、施工用电由发包单位提供并承担费用。

  9、工程完工后,发包方负责组织测试验收,测试合格后配合承包方技术资料的签章手续。

  二、承包方:

  1、按双方商定的分工范围,准备施工设备、材料,做好施工前的各种准备工作。

  2、向发包方提供施工计划、进度和工程质量报告,经发包方、监理认可后,方可施工。严格按照设计图纸内容和桩基施工规范进行施工,确保工程质量,按合同规定的时间竣工和交付。

  3、按照有关规定完善桩基分项工程资料,参加桩基测试,办理工程结算。

  4、承包方严格按国家规范要求施工,确保工程施工质量,如因工程施工质量造成的直接经济损失由承包方承担。

  5、工程完工待桩基测试报告出来后,七日内向发包方提交全部施工资料,一式 叁 份。

  第九条:材料供应:

  1、工程所需的 管桩 由发包单位负责供应,发包单位负责主要材料(管桩)的采购、运输,运至施工场地,所供材料必须符合设计要求和国家规定的技术标准。并附有原材料材质出厂合格证或化验单原件,否则,进行材质试化验费由材料供应方负担。

  2、材料供应要做到及时,承包方负责进场材料的保管。

  第十条:工程价款的支付与结算:

  1、工程竣工结算按下列方式结算。

  工程造价=设计桩长每米单价(二次搬运费应包含在单价内)

  2、工程款支付方式

  完成工程量50%,支付总价款的20%,完成工程量100%,支付到总价款的60%,验收全部合格后,支付到总价款的80%,余款在工程竣工后,承包方将全部技术资料和工程结算交发包方,发包方在10天内审理完毕,一月内付清工程款。

  第十一条:工期顺延:

  对以下原因造成竣工日期推迟,应凭现场签证顺延工期:

  1、非承包方原因造成的工程量变化或设计变更

  ;2、非承包方原因停水、停电,造成停工;

  3、场地不平整、道路不通畅造成的.窝工;

  4、不可抗拒的外界因素;

  5、双方约定顺延日期。

  第十二条:工程质量和验收标准:

  1、承包方施工质量必须符合国家标准《地基与基础工程施工及验收规范》,严格按照施工图纸组织施工,本工程按国家规范验收,质量达到 合格 标准。若出现工程质量不合格,由承包方返工补救,并承担由此发生的一切费用。工程竣工后,由发包方负责桩基工程的测试,双方签订验收记录,工程移交给发包方。

  2、承办方应将工程施工情况填写好原始记录,交监理公司、发包方代表签字认可,做好隐蔽工程验收,随时检测施工过程,保证每颗桩的成桩质量。

  3、承包方委派 全权负责现场的技术工作,在施工期间发包方及监理公司有权进行抽检,如发生不合格者有权责令停工,损失由承包方负责。承包方应随时接受发包方代表的检查、验收,为检查验收提供便利条件。

  4、接受当地质量监督站、监理公司的检查监督。

  5、承包方在施工中发生质量事故、安全事故,应承担相应责任,并及时报告发包方代表。事故的处理方案,应经设计单位、勘探单位、质量监督站、发包方、监理公司等单位共同研究,定出方案后实施。

  6、本工程管桩由发包单位负责供应,桩基测试大小应变出现问题由发包人负责,桩位、桩顶标高误差超过规范发生的费用由承包人负责。

  7、工程施工过程中,压桩力达到桩身极限承载能力(由监理公司确认),即停止压桩,按原设计桩长计算,出现截桩时,双方另行协商。

  第十三条:违约责任:

  一、发包方

  1、如连续延误施工不超出 3 天,则双方本着友好合作关系,免于赔偿责任。但如连续延误施工超出 3 天,则每日赔偿承包方工程总造价万分之 3 的停工损失;

  2、工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包方承担责任;

  3、超过合同规定的日期验收,按每日工程总造价万分之 3 的比例偿付逾期违约金;

  二、承包方

  1、工程质量不符合合同 合格 规定的,负责无偿修理或返工,或承担发包方由此增加的工程费用;严格按国家、省有关施工工艺规程操作,超出规范要求,给发包方造成的损失,由承包方负责赔偿。

  2、工程拖期交工,每日向发包方偿付工程总造价万分之 3 的违约金。

  三、本合同发生单方面毁约时,按工程总造价3%向对方支付违约金。

  第十四条:争议的解决方式

  如双方就本合同发生争议,经协商不成时,用下了方式中的方法 二 解决。

  一、向 仲裁委员会申请仲裁;

  二、向 人民法院起诉。

  第十五条:本合同及补充合同经双方签字盖章后生效。工程价款结清后自动失效。

  第十六条:本合同副本四份,发包方执三分,承包方执一份。

  发包方:(盖章) 承包方:(盖章)

  代表人:(签字) 代表人:(签字)

  电 话: 电 话:

施工合同 篇5

  甲方: (以下简称甲方)

  乙方: 以下简称乙方)

  1. 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》,甲方将 设备的提供、安装、调试、以及验收工程承包给乙方 ,为保证该工程按期、保质完成,明确双方职责,经双方协商一致,订立本合同。

  第一条 工程概况

  2. 工程名称:设备提供、安装、施工合同。

  3. 施工范围:

  4. 工程地点:

  5. 工 期:

  4.1 开工日期: 竣工日期:

  合同工期: 天

  4.2 甲乙双方在确定竣工日期及各项控制工期时,已充分考虑可能出现的下雨、台风、高温天气及节假日等因素,(除本合同定义的不可抗因素外)。甲方提出的合理的赶工乙方必须积极配合完成,甲方不再支付赶工费用。

  4.3 如乙方未在4.1条给定工期内完成本工程并通过甲方全面验收,每延期一天,乙方将承担本合同价款的1‰违约金。

  4.4 因甲方原因影响工期的,工期顺延。因停水、停电(连续停水、停电超8小时)等不可抗的因素影响工期的,工期顺延,顺延时间以甲方项目部签字为准。因乙方原因影响工期的,工期不顺延。

  4.5暂停施工

  甲方认为确有必要暂停施工时,应当以书面形式要求乙方全部或局部工程暂停施工,并在提出要求后48h内提出书面意见。乙方应当按甲方要求停止施工,并妥善保护已完成工程直至甲方下达进一步的指令。因乙方原因造成停工的,由乙方承担发生的费用,工期不予顺延。因甲方原因造成停工的,工期可以相应顺延。

  5. 合同价款(最终决价):

  本合同属于 合同,合同金额为: 元整(¥ 元)人民币。 乙方不得以图纸、报价清单或未说明之项作为追加工程款的依据。

  第二条 工程款支付

  按合同当期进度可请款日期定为每月20日送请款单至工程部审核,次月30日为公司付款日期。

  1.第一期为本工程预付款为总价的 %(即元)。

  2.第二期为乙方施工完毕,经甲方及有关部门验收合格后付工程款的%(即元整)。

  3.第三期为保留款%(即 万元整)作为保修金,保修期为年,期满如无质量问题全额付清。【保修金不计利息】。

  第三条 甲乙方驻工地代表

  1. 甲方项目负责人:

  2. 乙方项目负责人:

  3. 工程甲方代表 : 负责施工全过程工程质量检查。

  第四条 甲方工作

  1. 施工场地具备开工条件和完成时间要求:甲方负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续。

  2. 负责组织甲方规划部、工程部、政府主管部门对工程进行竣工验收,对质量不合格工程,有权责令乙方返工,直至合格为止。

  3. 根据乙方申报的开竣工报告,确定开竣工时间。

  4. 乙方送请款单以及相应证明文件齐全,甲方应按时付款。如甲方延迟当期付款金额,按当期金额月利率的1%利息作为违约金;乙方应按时保量的将后期工程完成,不得将工期延期或因此停工。若乙方出现延期或停工,甲方得另行组织施工,相应费用从乙方工程款中扣除乙方不得异议。

  5. 其他甲方需做事项:

  第五条 乙方工作

  1. 按照国家工程质量检验标准,担负设备的提供、安装、调试以及验收工作,以及负责 工作。最后完成甲方以及政府主管部门的验收。

  2. 与甲方签订工程施工合同和安全合同,并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。

  3. 在工程施工前,必须向甲方申报开工报告,报告经甲方同意后,方可进行工程施工。工程竣工后,向甲方提出竣工申请,配合甲方做好工程竣工验收工作。

  4. 对甲方检查中发现的不合格工程,乙方必须无条件返工,确保工程质量达到合同约定的验收标准。

  5. 提供施工的工程进度计划表、竣工图、验收记录表以及施工前、中、后的照片记录,并移交档案作为请款依据。

  6. 遵守地方政府及有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定,经甲方同意办理有关手续,甲方承担发生的费用,但因乙方责任造成的罚款及因乙方施工原因造成的赔偿除外。

  7. 已经竣工的工程未交付甲方之前,由乙方负责已完工程的成品保护工作,保护期间发生损失的,乙方应自费修复。

  8. 做好施工现场邻近建筑物的保护工作。

  9. 保证施工现场清洁符合有关规定,交工前清理现场符合要求,承担违反有关规定的损失和罚款。

  第六条 工程质量等级

  1. 工程质量等级:按行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分,甲方代表一经发现,可要求乙方返工,乙方应按甲方代表要求的时间返工,直至符合约定条件,并提供缺失整改前、中、后期的照片作为依据。因乙方原因达不到约定条件的,由乙方承担返工费用,工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的,乙方承担违约责任,并双倍扣除乙方单项工程款。

  2. 质量评定部门:甲方 、政府主管部门等单位。

  第七条 验收和重新检验

  1. 甲方根据乙方的申请,组织甲方 、政府主管部门等单位对施工项目进行验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理,乙方承担因自身原因导致返工、修改等费用,处理合格后甲方重新组织人员验收,直至符合质量要求。

  2. 检查和返工。乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的`施工指令,随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验,为检查检验提供便利条件,并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改,并承担由此发生的相关费用,甲方实施检查检验不得影响乙方正常的施工进行。

  3. 隐蔽工程和中间验收。工程施工达到合同约定的隐蔽工程和中间验收时,乙方应提前二天通知甲方进行验收,甲方应及时进行验收。验收合格后方可进行隐蔽和继续施工,验收不合格,乙方应在限定时间内修改后重新验收。

  第八条 保修条款

  1.保修内容、范围:乙方施工的项目及乙方提供的相关材料的质量。

  2. 保修期限:年,自工程验收合格并投入使用起计算。在保修期内,乙方应在接到修理通知之内起 天内派人修理,否则,甲方可委托他人修理,因乙方原因造成返修的费用,甲方在保修金内扣除,不足部分由乙方支付。因乙方原因延期返修时期,造成的经济损失由乙方承担一切赔偿责任,甲方得从保修金中相应扣除,不足部分由乙方支付。

  第九条 争议

  因执行本合同发生争议,由争议双方协商解决,协商不成,由威海市人民法院仲裁。

  第十条 安全施工

  在工程施工中,乙方确保工程施工科学、安全,因乙方原因造成的工程质量、财产损失和人身伤害,由乙方承担责任,甲方概不负责;由于乙方施工原因造成他人财产、人身损害的由乙方承担赔偿责任;由于乙方施工原因造成线路、变电所停电等事故,所发生的损失,也均由乙方承担责任并担负全部经济损失。

  第十一条 合同的生效和份数

  1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,本合同一式四份,具有同等法律效力,甲三份,乙方一份,由双方各自分送相关部门。

  2. 除正常保修外,甲乙双方履行合同的全部义务,乙方向甲方交付竣工工程,工程款支付完毕,本合同即告终止。

  第十二条 附加条款

  合同条款中未尽事宜,双方协商解决。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

施工合同 篇6

  甲方:

  乙方:身份证号码: 根据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》等法律法规,为明确双方之间的权利和义务,保证工程质量、工期及安全文明施工,双方本着平等互利的原则,经协商达成以下协议,以共同遵照执行。

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、承包范围和单价:

  3.1本工程施工图纸、设计变更等所包含的砖砌体工程全部内容。

  如砂浆搅拌运输、材料现场运输、立皮树杆、砌筑、砖墙留孔洞架眼、架眼堵塞,预制构件等、安装过梁、拉结筋、二次结构钢筋,模板等工作,墙体砌筑每天上下班前后的清理工作,做到工完料净场地清。按照安全规范要求搭拆砌墙专用脚手架并负责材料拆除后的分类、堆放在指定地点等工作内容。

  3.2承包方式:本协议约定承包工作范围内的工程施工人工费。

  3.3计算方式:按实际砌筑方量计算。

  3.4承包单价:砌筑工程按实砌(方量)计算/立方,

  二次结构木工(模板展开面积)计算/㎡。 二次结构钢筋(建筑面积)计算/㎡。

  4、发包方权利和义务

  4.1 甲方根据工程进度要求,及时向乙方提供施工图纸及相关施工技术资料,并明确各施工阶段工序的质量、工期、安全生产等方面的要求。

  4.2甲方向乙方提供物料垂直运输运输工具及搅拌机设备等施工作业条件。

  4.3甲方及各归口管理人员均有权对承包方的施工质量、工程进度、安全文明施工等进行监督检查。

  5、承包方权利义务

  5.1服从甲方的管理,遵守甲方的施工现场的所有规定和指示。

  5.2 乙方主要负责人每天在施工现场的工作时间不应低于8小时。否则发现乙方主要负责人不在施工现场罚款500元/次

  5.3严格按施工图纸及相关资料进行施工,确保施工质量。乙方每道施工工序完成之后应认真做好班组自检,并会同甲方复验。

  5.4与甲方签订施工合同后,及时合理的组织人员进行施工,确保各项工作按期保质完成。如因乙方原因造成工期延误,每拖期一天按该工序人工费总额的10%予以处罚。

  5.5合同约定的时间开工、竣工和交付。

  本工程自 年月日开工, 年月日结束,日历天天。

  5.6乙方应将施工过程中发现的工程设计或技术交底中的错误、遗漏、误差和缺陷及时通知甲方。

  5.7遵守甲方制定的安全文明施工、质量、卫生、治安等管理规定,负责自有人的.现场安全保卫工作。承担由自身原因造成的工程质量返工损失,承担因违章操作造成的人员伤亡等全部费用。

  5.8乙方在签订本协议后未经甲方同意不得自行终止协议,否则将承担一切责任和经济损失。

  5.9甲方认为乙方不能按协议约定完成工作时,甲方有权选择相关施工人员予以补充(费用由乙方承担)或终止合同。合同终止后乙方应在三天内无条件退场,并承担因此给甲方造成的经济损失。

  6、机具使用约定

  6.1对甲方提供的机具,乙方使用并负责维修保养,工程完工后由甲方收回,丢失的按原价赔偿。

  6.2砼搅拌机、砂灰机、料斗等机具使用后应立即清理,发现一次未清理的罚班组100元。砌砖落地灰应及时清扫使用、每道砖墙砌完后未清理砂灰者罚班组每公斤100元。

  6.3承包方必须严格按施工技术规范操作,造成返工损失的由承包方承担,并按质量奖罚制度相应条款进行处罚。质量等级必须达到合格等级,否则,按结算人工费总额的90%结算。

  7、安全文明施工

  7.1乙方必须组织人员在进场前进行安全文明施工教育,施工过程中定期召开安全会议。遵守甲方的安全、文明施工制度。

  7.2乙方人员必须服从甲方安全员及值日人员的管理,执行双方签订的安全文明施工协议。

  7.3严格按照规范、标准及有关安全生产规定施工。杜绝违章指挥、违章作业。

  8、结算方式:乙方完成全部施工任务,经甲方及相关人员验收合格后付

  已完成工程款的75%,竣工验收合格后两个月内一次性付清。

  9、生效与终止

  本合同自签订之日起生效,甲方支付人工费完毕(除有关质保条款仍生效外),其它条款即告结束。

  10、 其它:

  1、本合同未尽事宜,双方另行签订补充协议,补充协议具有同等法律效力。

  2、本合同壹式贰份,甲乙双方执壹份,经双方签字盖章后生效,至工程价款全部结清后自动失效。

  甲方: 乙方:

  代表签字(盖章): 代表签字(盖章):

  年 月日 年月日

施工合同 篇7

  甲方: 乙方:

  根据合同的有关规定,为加快工程的进度,结合本工程的具体情况,甲

  方将标段内部分挡墙砌筑的劳务委托给乙方施工,经双方实地踏勘,本着自愿、平等、互惠、公平和诚信的原则,双方达成以下各项条款的共识,依照执行。

  一、工程名称:浆砌挡土墙工程 。

  二、工程范围和内容:

  1 、范围内挡土墙工程施工;2 、工作内容: 清基、排水、挡墙基础砌筑、墙身砌筑、砌体勾缝、泄水孔、伸缩缝、沉降缝等所有相关内容的施工;

  3 、承包方式: 本工程实行包工不包料的包干方式承包,用于工程的砂子、水泥、片石主要材料及其他辅助材料由甲方供应,乙方负责工程施工事宜;

  4 、工程价款 :按实际量测砌筑数量(基础元 /m 3 ,墙身元 /m

  3)施工期间不再发生除本单价以外的任何其他费用;

  5 、计量方式: 由甲方组织验收合格后,对合格的工程进行结算。

  乙方进场后,甲方不向乙方支付预付款。

  6、乙方必须按甲方排出的进度计划组织足够人力进行施工,技工、力工

  进场人数按甲方要求人数进场,同时乙方必须保证最低进场 人,并按甲方进度要求增加施工人员,以确保工程进度。如果进度计划完不成并且施工

  人数达不到项目部要求的人数,甲方按规定人数每少一人每天罚款100元或有权不经乙方同意自己另外安排人员或其他施工队伍来完成;

  7、每个分项工程如果乙方不能按甲方要求的时间开工和完工,甲方有

  权作出相应的经济处罚,处罚标准按情节轻重每天可处以200~20xx元。严重者甲方将解除合同,所增加的费用(按双倍计)在乙方工程款或结算款中扣除。

  8、不论发生任何情况,乙方不可能用停工或变相停工方式来要求甲方处

  理,在停工期间,每停工一天,甲方将扣乙方工程款5000元作为赔偿由于乙方停工给甲方带来的经济与声誉损失,此款可以当月扣或者在结算中扣除。连续停工三天时,甲方从停工第三天起有权另选施工队伍进场施工。乙方作自动退场处理。

  9、乙方自动退场,甲方将乙方所剩的工程款全部作为乙方的赔偿金赔偿

  给甲方,弥补甲方的各项损失。

  10 、如果因业主及甲方原因延误工期,经甲方签证后,工期相应顺延。

  三、质量标准

  凡因乙方原因造成工程质量达不到验收标准,乙方必须在甲方规定时间

  内无偿返工直至达到质量验收标准,否则甲方不予验工计价。勒令不改者,甲方有权提前单方面解除合同,同时乙方负责承担由此给甲方造成的所有损失。

  四、管理要求

  1、乙方在施工期间必须服从甲方人员的管理,遵守甲方制定的各项规章

  制度。在施工现场中,服从甲方相关人员的调配、安排,服从甲方对制度、质量和安全的管理。

  2、乙方必须服从管理处与监理办相关人员的监管 。

  五、安全生产、文明施工管理要求

  1、严格执行国家颁布的各项政策和安全法规、规程,及其它相关的标准、

  规范。遵守甲方制定的各项安全、文明施规章制度,服从甲方相关人员的管理。

  2、若乙方在生产过程中由于违反各种规章制度而引起现场的安全事故,

  乙方负全部责任 ;并由此导致政府相关部门、管理处与监理办的处罚的由乙

  方自行负责,同时甲方将追究乙方责任。

  六、双方责任

  1、甲方责任

  ①负责技术交底和施工控制测量及对乙方的施工进行监督、指导、检查。

  ②按期召开生产调度会,及时解决施工中出现的问题,按月下达施工生

  产计划,并检查落实情况。

  ③对乙方的施工进度、质量、安全进行检查、监督。对不合格工程有权

  责令乙方返工,并赔偿经济损失。对屡次整改无效的,视为乙方违约,甲方有权终止合同并责令其无条件退场。

  ④对乙方所完成合格工程量进行验工计价。

  ⑤工程量按实际收方工程量计量。

  ⑥提供施工现场工作场地、施工便道及片石砌筑场地。

  2、乙方责任

  ①严格按照施工设计图纸和国家及交通部颁发的施工规范、技术要求组织

  施工,完成甲方下达的施工生产计划。遵守国家、地方公司和甲方的'有关政

  策规定、要求,文明施工达标,材料堆放整齐,创建标准化工地。随时接受甲方、管理处及监理的技术指导和监督检查。

  ②承担由于自身原因造成的返工和不合格工程的一切损失。

  ③加强文明施工,保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,交工前清理现场达到合同条款约定的要求,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。做好施工现场的环保、防火、防盗、防洪、照明、保卫及安全防护设施工作。

  ④自行负责现场人员的食宿安排。承担所属人员的调遣、撤场等全部费用。乙方内部发生劳资纠纷,甲方不承担任何责任,并追究乙方责任。同时甲方有权扣除乙方的工程款直接拨付工人工资。在施工中应听从甲方的统一指挥,自觉搞好和其他单位的关系。

  ⑤乙方不得随意提出退场,如果因自身原因中途主动退场,视为乙方违约,因此造成甲方工程施工的一切损失由乙方赔偿。

  ⑥乙方自备的小型机具(如砂浆搅拌机等)必须符合国家现行技术及安全标准。在使用过程中,必须加强维修及保养工作,不能影响工程质量与进度。乙方砌筑片石时,要合理下料,要充分利用原材料如砂子、水泥、片石等。⑦每施工完一道工序,经甲方和公司技术人员及监理工程师检验合格后,方可进行下道工序施工。应接受甲方及监理工程师的随时抽查和重点检查,并提供必要的检查条件。

  ⑧配合甲方试验人员做好各种材料的取样及试件的制作。

  ⑨未经甲方允许,乙方不得私接电线,同时应做好安全防护工作,杜绝一切事故的发生。因乙方原因造成的安全事故,一切费用由乙方承担。

  ⑩乙方进场的人员及小型机械设备必须满足施工进度的要求,如果赶工期

  甲方要求增加机械设备及人员,乙方必须无条件的服从。

  七、争议解决

  1、双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则协商解决。

  2、如发生经济纠纷向所在地仲裁部门申请仲裁。

  八、其他

  1、禁止乙方以任何方式将本工程的全部或部分转包或分包给他人。

  2、本合同承包单价属于商业秘密,乙方不准泄露。否则甲方将追究乙方的法律责任。

  3、本合同自双方签字后生效。工程交工验收合格、工程余款结清,自行终止。

  4、本合同未尽事宜,双方共同协商解决或签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

  5、本合同一式三份,甲方执肆份,乙方执壹份,甲方交单位一份存档。

  甲 方: 乙 方:

  签约代表:签约代表:

  联系电话:联系电话:

  签订日期: 年 月 日

施工合同 篇8

  发包人(全称):_________

  承包人(全称):_________

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发、承包人就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

  一、工程概况

  工程名称:_________

  工程地点:_________

  工程规模及结构特征:_________

  工程承包范围:_________

  工程立项批准文号:_________

  资金_________

  二、合同工期

  开工日期:_________

  竣工日期:_________

  合同工期总日历天数_________天。

  三、质量标准

  工程质量标准:_________

  四、合同价款

  币种:_________

  合同总价(大写):_________元(小写)¥:_________元

  综合单价或费率:□详见承包人的投标报价书(招标工程);□详见经确认的工程报价单或预算书(非招标工程)

  五、组成合同的文件

  组成本合同的文件包括:

  1、本合同协议书;

  2、中标通知书(适用招投标工程);

  3、投标文件(适用招投标工程);

  4、经确认的.工程报价单或预算书(适用非招投标工程);

  5、本合同专用条款和补充条款;

  6、本合同通用条款;

  7、标准、规范及有关技术文件;

  8、图纸;

  9、工程量清单;

  10、双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件;

  11、发包人或工程师有关通知及工程会议纪要;

  12、工程进行过程中的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)。

  六、词语含义

  本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予他们的定义相同。

  七、承包人承诺

  承包人向发包人承诺按照本合同约定及工程师的指令进行施工、竣工,在缺陷责任期内承担工程质量缺陷保修责任,并履行本合同书所约定的全部义务。

  八、发包人承诺

  发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

  九、合同生效

  本合同订立时间:_________年_________月_________日

  订立地点:_________

  发包人和承包人约定自双方签字盖章并送工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案后本合同生效。

  发包人(公章):_________ 承包人(公章):_________

  住所:_________ 住所:_________

  法定代表人:_________ 法定代表人:_________

  委托代理人:_________ 委托代理人:_________

  电话:_________ 电话:_________

  传真:_________ 传真:_________

  开户银行:_________ 开户银行:_________

  账号:_________账号:_________

  邮政编码:_________ 邮政编码:_________

施工合同 篇9

  发包方(简称甲方):

  承包方(简称乙方):

  根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、中华人民共和国建政部(1997)92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,甲、己双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议,共同遵守。

  第一条 工程概况

  1.装饰施工地点: 。

  2.住房结构: 房型 房 厅 套,施工面积 平方米。

  3.装饰施工内容:详见附件一《工程项目报价表》及施工图纸

  4.承包方式: (包工包料、清包工、部分承包)

  5.总价款:小写(人民币): 元;大写(人民币): 。

  其中:工程款: ;设计费: ;

  工程监理费: ;税金(

  5.36%): ;双方约定,如变更施工内容、变更材料,变更部份的工程款按实另计。

  6.工期180天.开工日期以甲方支付首期工程款后三天为准。自________年____月____日开工,至________年____月____日竣工。如工程验收时甲方提出整改.整改时间计入工期。

  第二条 付款方式

  进场前,支付工程款30%;工程过半,支付工程款40%;工程验收后,支付工程款项的剩余30%。

  第三条 材料供应的'约定:

  由乙方提供的材料(见附件《预算报价表》)

  乙方供应的材料、设备,甲方应到现场验收,如与施工要求或《预算报价表》不符,应禁止使用。

  第四条 关于工程质量的约定:工程以《工程项目报价表》、施工图纸及项目变更单的内容为依据,以《家庭装饰质量核验标准》为质量评定验收标准。

  第五条 关于工程验收及保修的约定:

  1.工程竣工,乙方应提前三天通知甲方,甲方在接到通知____日内与乙方共同验收,并办理工程结算和移交手续。逾期视为甲方自动放弃权利及验收合格。

  2.未办理移交手续,甲方自行搬进入住,视为验收合格。

  第六条 项目变更的约定:在施工工程中,甲方提出设计修改及增减施工项目,须提前与乙方联系。

  第七条 有关安全生产和防火的约定:

  1.甲方与乙方提供的施工图纸域施工说明应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通合格。

  2施工中凡涉及改变房屋结构,拆、改承重墙,加大楼(地)面荷载,由甲方向物业管理部门提出申请,经所在地建设行政主管部门批准后方能施工。甲方不得强行要求乙方施工。

  第八条 纠纷处理方式:

  本合同在履行期间,双方如发世争争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。

  第九条合同的变更和解除:

  1.合同经双方签字后生效,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。

  2.施工过程中任何一方提处终止合同,须向另一方以书面行式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议.解除本合同。

  第十条附则

  . 工程开工前,甲方应将房屋外门钥匙把交乙方施工队负责人保管。工程竣工验收时,甲方负责提供新锁1把,由乙方当场负责安装交付使用。

  2.本合同签订后,工程不得转包。

  3.本合同一式两份,甲、已双方各执一份,合同附件为本合同的的组成部分,具有同等的法律效力。

  甲方(盖章):__________________ 乙方:_________________________

  代表人(签字):________________ 身份证号码:____________________

  ________年____月____日 ________年____月____日

【施工合同】相关文章:

施工合同施工合同08-19

施工施工合同11-27

建筑施工承包施工合同11-10

施工施工合同15篇09-23

施工合同03-19

施工的合同11-28

施工合同11-06

园林施工合同 施工合同管理的内容05-17

建设工程施工项目施工合同03-14

建设合同施工合同04-28