施工承诺书

时间：2022-05-07 20:17:54 承诺书我要投稿

关于施工承诺书合集10篇

　　随着社会一步步向前发展，承诺书应用范围愈来愈广泛，承诺书由标题、启语、正文、结语、署名、日期六部分组成。还是对承诺书一筹莫展吗？以下是小编为大家收集的施工承诺书10篇，仅供参考，大家一起来看看吧。

关于施工承诺书合集10篇

施工承诺书篇1

　　工程名称：

　　工程所在队组：

　　施工地点：

　　工程计划工期：年月日至年月日施工单位：

　　为严格工程的安全、质量、进度、造价的管理，对施工过程进行全过程监督，严把工程质量关，保证建设单位和施工单位双方的'权利和义务，特制定以下条款，施工单位要严格遵照执行。

　　一、工程开工前必须办理开工报告、工程施工安全技术措施，经生产部、安监部、中心分管领导同意并报经理批准后方可开工。

　　二、工程施工中严格按安全技术措施中的要求搞好现场的安全工作，若出现不按措施进行施工的，建设单位现场负责人有权立即停止施工，限期整改，经有关人员现场检查直至合格后，方可复工。

　　三、特殊工种操作人员必须持相关单位颁发的有效证件持证上岗。

　　四、进入水池、泵房等五管要害部位，须持有中心开具的介绍信。(介绍信要注明进入事由、进入人员姓名及省份证号、现场负责人姓名及联系方式)

　　五、工程施工中存在废旧物资回收时，由施工单位负责回收，并如数交回建设单位，中心物资供应部负责统一回收。施工单位不得随意处置。

　　六、施工方现场安全负责人有责任对施工现场的安全进行把关，发现隐患立即整改。

　　七、队组工地代表有权对施工过程中存在的安全质量问题，应及时要求施工单位限期整改，否则有权停止其施工。造成的一切后果由施工单位自行承担。

　　八、以上事宜由双方认可后，签字盖章生效。

　　施工单位：

　　现场施工负责人：

　　联系方式

　　签订时间：年月日

　　联系方式：工地代表：建设单位：

施工承诺书篇2

　　为确保***********一期室内和室外装饰、门窗安装、栏杆安装和电梯安装等工程项目施工安全，乙方施工承包人：

　　郑重承诺，将依照对本次施工范围内的安全管理承担责任，承诺基本内容如下：

　　一、承诺分包单位施工人员进入现场必须带好安全帽、安全绳。佩戴工作卡。分包单位不得擅自拆除施工现场的安全防护设施。如在施工遇到非拆不可的，分包单位应提前向总包单位提出申请，经总包单位同意后方可施工，并在施工完后恢复原样，否则一切由此产生的安全事故，由分包单位负责。

　　二、承诺在施工期间，严格现场总包单位的要求，依照相关法律法规，明确安全责任，做好施工组织设计和施工安全技术交底，服从总包单位相关部门的日常管理和检查。

　　三、承诺对本单位施工人员进行安全教育，有健全的安全管理制度和培训教育记录，保证施工人员不违反总包单位安全规定和国家法律法规，服从现场总包单位的监督。

　　四、承诺文明施工，保证现场不出现消防安全事故和工伤事故，设立现场安全负责人，制定严格的'安全保障措施，确保安全文明施工，保证施工人员和公司及第三方人员、财产安全。如因施工发生任何安全事故或造成人员伤亡，分包单位承诺完全负责，与现场总包单位无关。

　　五、承诺为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督教育其按照规定正确佩戴和使用。

　　六、承诺施工人员自觉遵守现场总包单位安全管理规定，如发生安全隐患，必须无条件立即整改。总包单位安全监管人员发现有重大不安全因素时，随时有权要求施工方停工整改，施工方不得继续违章操作强行施工。分包单位必须接受总包单位职能部门的检查监督，总包单位相关部门开出的“不合格项整改通知单”的问题，分包方必须坚决整改。若分包单位违反有关规定，必须接受总包单位的罚款。

　　七、承诺分包单位用电必须自带电表，由总包单位指定接线，电表由总包方专业人员读数记录后方可使用，若需移动电源必须经总包单位电工同意。分包单位应加强对各分部分项工程的成品保护，若损坏必须赔偿损失及恢复原样，分包单位在施工过程必须做到工完料清。

　　八、本承诺书是现场总包单位对外来施工安全监管的有效证明文件，是合同的附件，具有法律效力，承诺方如有违反，按第四条意见处理。

　　九、安全问题包括但不仅限于上述情况，如有未尽详细事宜，参照国家法律法规和本承诺书的条款执行。

　　本承诺一式三份。（公司项目部一份，总包单位一份，承包人一份，施工完成由承包人将此承诺书做为结算凭证。）

　　承包人：身份证号：

　　现场负责人：身份证号：

　　日期：日期：

施工承诺书篇3

　　为确保万博商城二期室内装饰工程项目施工安全，乙方施工承包人：郑重承诺，将依照施工合同对本次施工范围内的安全管理承担责任，承诺基本内容如下：

　　一、承诺在施工期间，严格按河南天地装饰工程有限公司和现场总包的要求，依照相关法律法规，明确安全责任，做好施工组织设计和施工安全技术交底，服从公司相关部门的日常管理和检查。

　　二、承诺对本单位施工人员进行安全教育，有健全的安全管理制度和培训教育记录，保证施工人员不违反公司安全规定和国家法律法规。服从河南天地装饰工程有限公司和现场总包的监管。

　　三、承诺文明施工，保证现场不出现消防安全事故和工伤事故，设立现场安全负责人，向公司相关部门解释施工消防、安全工作保障情况及施工方案实施情况，保证施工人员和公司及第三方人员、财产安全。如因施工发生任何意外或造成人员伤亡，施工方承诺完全负责，与河南天地装饰工程有限公司和现场总包无关。

　　四、为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督教育其按照规定正确佩戴和使用。

　　五、承诺施工人员自觉遵守甲方安全管理规定，如发生人为的不安全行为，危及人身、财产安全的，必须无条件立即整改，并接受甲方公司职能部门的.检查监督，对公司相关部门开出的“不合格项整改

　　通知单”的问题坚决整改。

　　六、公司安全监管人员发现有重大不安全因素时，随时有权要求施工方停工整改，施工方不得继续违章操作强行施工

　　七、本承诺书是河南天地装饰工程有限公司和现场总包的对外来施工安全监管的有效证明文件，是合同的附件，具有法律效力，承诺方如有违反，按第三条意见处理。

　　八、安全问题包括但不仅限于上述情况，如有未尽详细事宜，参照国家法律法规和本承诺书的条款执行。

　　本承诺书一式三份。（公司存档一份，公司项目部一份，承包人一份，施工完成由承包人将此承诺书做为结算凭证。）

　　承包人：身份证号：

　　现场负责人：身份证号：

　　日期：日期：

　　电话：电话：

施工承诺书篇4

　　为了确保工程顺利实施，做到安全文明施工，保证工程质量，特郑重做出以下承诺：

　　1、遵守相关安全规定，按照甲方委托的监理单位提出的《质量验收标准》施工；

　　2、施工前组织施工人员学习有关安全方面的法律法规，施工期间做好安全防护措施，严防安全责任事故的发生，因施工不当引发的通信、交通、人身等安全事故，由我公司负责承担；

　　3、爱护施工场所的'各种设施，不得损坏其它道路设施，如有损坏，由我公司负责赔偿；施工范围超出道路线并由此引起的纠纷或赔偿等费用，由我公司负责；

　　4、施工期间由我单位负责人或现场管理人员在现场督促施工； 5、施工材料堆放，不得占用消防通道及公共场所，施工垃圾、废料自行清理运走，安装完毕后整理好现场；

　　6、积极配合道路管理部门及监理单位做好安全检查。

　　承诺单位：

　　联系人：

　　时间： 20xx年月日

施工承诺书篇5

　　承诺人：联系地址：身份证号码：联系电话：

　　鉴于绍兴市正源建设工程有限公司（以下简称正源公司）已与建设单位签订一份《建设工程施工合同》，承诺人要求以自负盈亏的方式承包施工该工程，并保证在施工过程中严格遵守各项法律法规规章、正源公司签订的《建设工程施工合同》及有关补充协议等。为此，特向正源公司承诺如下：

　　一、工程概况

　　1、建设单位：工程名称：工程地点：

　　承包范围和内容：工程建筑面积：M2，施工图范围内所有土建，场外工程等。

　　2、工程开竣工日期及总日历天：总日历天数天（以开、竣工报告为准），工程质量等级。

　　3、工程造价：。

　　具体以正源公司签订的建设工程施工合同及有关补充协议为准。

　　二、施工管理的承诺

　　1、承诺人将严格依据有关法律法规、规章等规定做好施工管理，切实履行《建设工程施工合同》及有关补充协议等的约定，确保承包工程安全施工、按时完工，确保工程质量。

　　2、承诺人自行负责落实工程施工所需的一切施工机械及施工材料等的供应，自行聘用施工所需的技术和作业人员，服从正源公司派驻施工现场代表的监督、指导。

　　3、承诺人将按规定做好施工人员及有关财产的投保工作，对整个施工现场的各项安全负责，及时妥善处理在工程施工、完工和修补缺陷中可能发生的一切人员伤亡、财产损失事故，并承担一切经济赔偿责任。

　　4、施工期间由专人维护施工秩序，做到文明施工，规范设立标志标牌，做到警示

　　设施齐全，尽量减少施工噪音，按规定开展夜间施工，及时办理相应施工手续，并承担全部费用。

　　5、及时收集、整理工程施工资料，及时按规定完成相应的施工签证，在竣工验收前做好验收资料的整理，及时按规定完成工程资料的送审、审定及档案馆的备案等。（竣工技术资料须做二套，一套送当地档案馆，一套送给正源公司含一套竣工图及施工验收资料及备案表）

　　6、严格服从、配合上级主管部门、正源公司的定期和不定期检查，严格按质监站、建设单位及监理单位的要求进行整改。

　　7、施工所需的一切资金均由承诺人自行筹集，与正源公司无涉。

　　8、无条件接受和执行《招标文件》、《投标文件》、《建设工程工程合同》及补充协议等中业主、监理、质监对正源公司的所有要求。

　　9、及时支付施工所需的一切水电等费用，确保不因此影响施工。

　　三、与建设单位的工程款支付、结算承诺

　　1、承包工程的各项进度款由承诺人负责与建设单位联系落实，确保各项进度款能及时汇入正源公司的指定帐户。在款项进入正源公司指定帐户后，正源公司有权直接扣除承诺人承诺的各项费用，所有款项的领取均应经正源公司各职能部门主管及公司负责人的会签同意。

　　2、承包工程的款项由正源公司在财务管理中设内部专用账册，承诺人按正源公司的规定进行领取，承诺人承诺将领取的工程款项专款用于承包工程的施工，及时向材料商、施工人员等支付相应款项，否则正源公司有权随时追回之前支付的款项或停止支付建设单位汇入的款项。

　　3、承包工程的结算严格按建设单位与正源公司签订的《建设工程施工合同》及有关补充协议的约定执行。

　　4、在工程具备结算条件后，若因承诺人原因未能及时与建设单位进行工程结算的，承诺人同意由正源公司自行与建设单位进行结算，正源公司的一切结算后果均由承诺人承担，相应的结算费用由承诺人承担。

　　四、与正源公司的承包结算承诺

　　1、承包工程由承诺人自筹资金、自负盈亏，并承担一切施工费用及施工责任。

　　2、该工程施工所产生的税金、规费及其他一切相关费用均由承诺人承担，若正源公司代为垫付了相应的营业税及附加费等的（如国家税务政策调整则按调整执行），该

　　垫付费用可在应支付给承诺人的任何款项中直接扣除。

　　3、承诺人自愿按《建设工程施工合同》及补充协议确定的工程最终审定价的 %向正源公司支付综合管理费用（该收费已含税金），正源公司有权在建设单位汇入的每一笔款项中直接按该标准扣除综合管理费用。

　　4、有关法律法规规章、《建设工程施工合同》等确定的履约保证金、民工工资保证金等均由承诺人自行支付，必要时应按要求通过正源公司的帐户支付，相关款项的退还按规定执行，且均不计息。

　　5、在建设单位汇入工程进度款后，正源公司可以依本承诺书约定及有关法律法规规定，直接扣除应由承诺人承担的各项费用(含违约金、赔偿款等)。

　　6、在工程完工、施工资料完成备案、建设单位完成工程款审核且工程款(除保修金) 全部汇入正源公司指定帐户后，承诺人才有权利与正源公司进行工程结算，结算时承诺人应向正源公司提交该工程中承诺人的对外合同已全部履行完毕、债权债务已全部结清的证明，否则正源公司可不予结算，且不承担任何责任。

　　7、承诺人在领取工程进度款或结算款时，应按正源公司要求提供国家规定的税务有效材料发票和工资单（工资单比例为总工程款25%）。

　　8、正源公司有权在应支付给承诺人的任何款项中直接扣除本承诺书确定或有关法律规定的各类款项，若不足扣除的，不足扣除部分视为承诺人向正源公司的借款，承诺人愿按银行同期贷款利率的四倍向正源公司支付自正源公司支付或发生之日起的利息。

　　五、工程质量、工程安全、工期等的承诺

　　1、承诺人保证严格依有关法律法规规章等规定进行施工，保证按要求对施工材料（钢筋、商品混凝土、水泥、碎石、水泥砖等主要材料）做好相应的检测工作，并承担相应费用。未经检验擅自使用的，一切责任均由承诺人承担。

　　2、承诺人保证严格按图施工，遵守工程施工技术操作规范，服从现场监理工程师的监督，工程中如应变更须经发包方、承包方、设计、监理同意后方可变更，否则一切责任均由承诺人承担。

　　3、如若发生质量问题，承诺人保证按要求及时返工，并承担相应费用，造成工期影响的，承诺人将采取必要措施及时赶上。因工期延误造成的一切责任均由承诺人承担。

　　4、如若发生安全事故，承诺人保证及时妥善处理，并承担一切责任。

　　5、工程质量、工程工期等的奖罚按正源公司与建设单位签订合同约定执行，相应的责任均由承诺人承担。

　　六、承包责任承诺

　　1、承诺人保证严格依法施工，并承担一切施工责任，对承包工程的质量终身负责。

　　2、未经正源公司书面同意，承诺人不得以正源公司或工程项目部或其他与正源公司有关的名义对外签订任何合同，有关的材料采购、机构设备租赁、人员聘用等均由承诺人以个人名义实施，承诺人为完成施工签订的所有合同均须报正源公司备案。如确需由正源公司出面签署合同的，合同款项仍由承诺人直接支付，正源公司也有权在任何工程款中扣留置并代为支付。

　　3、承诺人保证依法及时支付民工工资，配备专职人员做好相应的考勤、发放工作，并随时接受正源公司及有关主管部门的检查。

　　4、承诺人保证规范施工，若有关主管部门、建设单位、监理等在检查中发现问题并进行处罚的，一切责任均由承诺人承担，相应的处罚由承诺人全额承担，正源公司有权再按相同标准对承诺人进行处罚。若因此给正源公司造成其他损失的，相应的损失按150%的标准由承诺人承担。

　　5、若承诺人未及时支付有关施工费用，导致正源公司承担相应责任的，正源公司有权按所承担责任(含支付的款项、支出的律师费、差旅费等)的150%向承诺人追偿。

　　6、若因此导致正源公司涉诉的，每发生一起承诺人应承担元的违约金；正源公司的帐户或财产每被查封、冻结一次，承诺人除应承担被查封、冻结的损失外，还应承担每次元的.违约金。

　　7、若因承诺人未及时支付民工工资，导致民工上访的，承诺人愿承担元/次。

　　8、若承诺人未及时与建设单位完成结算，导致正源公司以诉讼方式进行结算的，相应的诉讼费用均由承诺人承担(含诉讼费、律师费、差旅费等)。

　　9、若承诺人无故停工经催告仍不复工的，或出现重大安全、质量事故的，或工期明显延误经催告仍不改正的，或建设单位明确要求正源公司接管的，正源公司有权直接接管该工程，承诺人应依正源公司要求撤场，正源公司之后的一切接管施工后果仍由承诺人承担(即使承诺人未对有关施工费用进行确认)。正源公司接管的，承诺人的已完工程(如能确认)按50%与承诺人进行结算。

　　10、因前条原因正源公司接管工程或正源公司依法解除承诺人承包的，承诺人除承担相应责任外，另应承担总工程价款10%的违约金。

　　七、其他

　　1、上述承诺条款均系承诺人的真实意思表示，承诺人保证不以任何理由提出异议。

　　2、承诺人提供的联系地址、电话等均真实无误，如有变更将有变更后的二日内以书面方式告知正源公司，否则正源公司依此发送的相关函件自寄送之后的第三日均视承诺人已收悉，相应的责任由承诺人承担。

　　3、本承诺书在施工工程的一切法律责任结束、施工款项均账清了结后终止。

　　4、因承诺人承包工程或因本承诺书发生的纠纷均由正源公司所在地法院管辖。

　　5、本承诺书自承诺人签字之日起生效。

　　承诺人(签字、按印)：

　　日期：

　　承诺人配偶声明：本人完全知悉承诺人的承包工程事项及上述承诺内容，本人愿与承诺人一起对正源公司共同承担一切可能的责任。

　　承诺人配偶(签字、按印)：

　　日期：

　　附：承诺人及承诺人配偶的身份证复印件

施工承诺书篇6

　　为保证万博商城二期室内装饰工程项目施工安全，乙方施工承包人：

　　郑重承诺，将依照施工合同对本次施工范围内的安全管理承担责任，承诺基本内容如下：

　　二、承诺对本单位施工人员进行安全教育，有健全的安全管理制度和培训教育记录，保证施工人员不违反公司安全规定和国家法律法规。服从河南天地装饰工程有限公司和现场总包的'监管。

　　四、为施工人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督教育其按照规定正确佩戴和使用。

　　五、承诺施工人员自觉遵守甲方安全管理规定，如发生人为的不安全行为，危及人身、财产安全的，必须无条件立即整改，并接受甲方公司职能部门的检查监督，对公司相关部门开出的“不合格项整改通知单”的问题坚决整改。

　　六、公司安全监管人员发现有重大不安全因素时，随时有权要求施工方停工整改，施工方不得继续违章操作强行施工

　　八、安全问题包括但不仅限于上述情况，如有未尽详细事宜，参照国家法律法规和本承诺书的条款执行。

　　本承诺书一式三份。（公司存档一份，公司项目部一份，承包人一份，施工完成由承包人将此承诺书做为结算凭证。）

　　承包人：

　　日期：

施工承诺书篇7

xxxx有限公司：

　　鉴于我司承包贵司xxx工程，我司现对该工程的安全施工与管理作以下承诺：

　　1、严格遵照国家与地方有关安全施工的法律法规进行施工，相关法律法规包括但不限于《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程施工现场管理规定》、《建筑安全生产监督管理规定》，同时严格执行建设部《建筑安全施工检查标准》(JGJ59—99)等一系列标准规程。

　　2、根据自身特点建立健全安全管理体系，明确各级各类人员的安全责任，落实安全责任制，同时配备专职(兼职)安全员;同时加强特种作业人员的培训、考核和取证工作，必须做到特种作业持证上岗。

　　3、根据工程特点，合理地安排身体素质、技术水平、安全意识均符合要求的人员上岗作业，不使用童工;对进场员工进行安全教育，根据工程特点对施工班组进行安全技术交底，指导并组织班组积极开展安全喊话、安全检查和安全学习活动。

　　4、不违章指挥或强令工人冒险作业，不强迫工人连续作业太长时间，按照规定做好职工的劳动保护工作同时做好季节性的安全防护工作;为施工人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育施工人员按照使用规则佩戴、使用。

　　5、确保所购买的材料符合要求，采购、发放和使用的特种劳动防护用品必须具有安全生产许可证、产品合格证和安全鉴定证;不使用国家明令淘汰、禁止使用的危及安全的施工工艺、设备。

　　6、杜绝任何人身财产损失事件的发生，若有任何人身损害或伤亡(包括但不限于我司员工、贵司员工及任何第三人的损害或伤亡)与财产损失(包括但不限于我司财产、贵司财产及第三方的'财产损失)事件的发生，则相应责任将由我司全部承担，不追究贵司的任何责任。

　　7、本承诺书为我司与贵司签订的的附件，与其具有同等的法律效力。

　　8、以上内容为我司真实的意思表示，我司对以上内容无任何异议并将严格按照上述内容组织施工与管理。

　　承诺人(盖章)：

　　法定代表人：xxx

　　时间：20xx年x月x日

施工承诺书篇8

　　为切实防范和杜绝工程建设中的各种不安全因素，贯彻“安全第一，预防为主”综合治理的方针，树立“安全在心中，生命在手中”的安全理念，做到“不伤害自己，不伤害别人，不被别人伤害”，“变要我安全，为我要安全和我会安全”，我单位特作如下承诺：

　　一、保证在施工现场进出口醒目处设立施工安全（警示）标识；

　　二、制定施工安全管理机构和安全管理责任制，配备工程建设项目专兼职安全员，此时并认真落实各项施工安全管理规定；

　　三、所有工程建设施工作业人员都要经过安全教育和技术操作培训，特殊工种的作业人员须有相应的技术资质证书；

　　四、工程建设中安全管理的重点场所，重点部位等处都要设立醒目的'警示标志；

　　五、建筑施工中需要的各种辅助材料（设备）要有产品合格证书，辅助设备的安装、使用要符合安全管理规定，并严格执行安全操作规程；

　　六、确保安全资金投入，满足安全生产条件。定期组织从业人员（包括农民工）参加安全生产教育和培训，提高其安全意识，保证从业人员熟悉相关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，提高防范突发事件的应急处置能力。为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并督促其按规定佩戴、使用；依法参加工伤保险，此时为从业人员缴纳保险费；

　　七、按照国家有关法律法规以及国家或行业有关安全标准、规范的要求，制定防范措施，对企业内部的危险部位实施有效监控，杜绝“三违”现象，保障生产经营单位、此时各环节符合安全要求。落实操作岗位应急措施，依法制定生产安全事故应急救援预案和安全防范措施；

　　八、我公司愿意自觉接受茂县安全生产监督管理局、业主、监理、监督单位（人）及社会各界对工程建设中安全生产监督；

　　九、工程建设施工期间发生任何安全责任事故，我公司愿承担相应责任。

　　单位名称（盖章）：法人代表（签字）：

　　项目经理（签字）：联系电话：

　　专职安全员（签字）：联系电话：

施工承诺书篇9

　　申请部门：_____运维部_______

　　施工单位：___

　　第一条施工人员进入机房施工，应按规定办理机房出入登记手续，并办理施工、加电申请，按工程设计文件的内容、要求，文明施工，安全施工，必须遵守电信企业各项规章制度，服从责任区安全员和随工人员的安全管理，严禁在机房内做违反规定的事，如吸烟、饮食、睡觉等。

　　第二条未经相关专业部门许可，不得擅自动用机房相关设备，不得擅自改动机房的消防、安防等安全设施和器材。

　　第三条施工中新凿孔2洞或开启已封堵的孔洞，要向运维部门书面申请，经批准后才能施工，并于开启即日按要求落实封堵恢复工作。

　　第四条施工中凡需动用明火或电焊作业的，必须专门向运维部门办理机房动火审批手续，运维部门应对电焊作业人员的操作证件认真核查，并在现场落实专人监管，配备足量的消防灭火器材，布置做好各项安全防护措施。

　　第五条原则上不允许将调试终端设在机房内，确因工作需要，调试终端要尽量远离机架，非调试时要关闭终端电源，确有困难的应关闭显示器电源。

　　第六条各种交、直流电源线应使用阻燃电缆，且电源线与信号线应分开敷设，新建工程中交直流电源线不得在地板下布放。

　　第七条光缆与尾纤不得与电源线同槽布放，严禁光缆与尾纤穿越MDF。

　　第八条不得私拉乱接电源线，施工过程中确要使用临时电源必须经责任区安全员的同意，并要符合规范(采用双护套线，并用带熔丝的插座)，离开时应及时关断电源。新增大功率用电设备，必须向配电管理部门提出申请，经核准用电未超负荷后方可安装使用，否则应办理用电增容手续。

　　第九条在线安装电源设备或接电源线时，要使用经绝缘处理的工具，操作人员必须采取必要的安全措施。

　　第十条施工中使用的烙铁要放置在烙铁架上，并远离线缆等易燃物品，不用时应及时切断电源。

　　第十一条登高作业时，禁止穿拖鞋，要使用绝缘梯凳，严禁在高处抛掷工具与材料。

　　第十二条施工材料应按指定地点堆放，不得堵塞消防通道。施工场所有条件的，应指定临时放置施工材料的房间，施工中易燃包装材料应及时清出通信楼，施工完毕后所有剩余材料必须清离现场。

　　第十三条每日施工结束，离场前必须认真清理现场，不得遗留火种和废弃物品，并经随工人员与机房值班人员确定无安全隐患后才能离开。

　　第十四条不准使用酒精等易燃液体在通信机房内进行设备清洗与擦拭地板;必须使用酒精等少量易燃液体擦拭设备接点时应在不带电的.情况下进行，如必须带电操作要有可靠的防火措施，剩余酒精等少量易燃液体不得在机房内保存。

　　第十五条不准在高速率(2.5G以上)的传输机房和集成度较高的通信设备机房内使用无线通信业务(如：移动通信、无绳电话等)。

　　第十六条各有关部门对各施工点的安全情况应加强监督检查和管理，发现违规行为及时予以纠正。

　　第十七条施工完成后，在割接入网前：交、直流电源线与信号线敷设是否符合要求;新旧孔洞封堵是否符合规定标准;临时电源是否拆除;进出要害，开启孔洞，动用明火是否履行必要的手续;有无工程余料仍放在现场;有无违反各项规定等，线缆标签是否完整(重点)。

　　第十八条凡经初验过的工程再发现问题均由责任区安全员负责，施工单位凭通过初验的书面材料方可报请公司相关部门组织竣工验收。凡未进行初验的工程，运维部门可拒绝参加竣工验收。

　　第十八条惩罚措施：

　　(1)施工期间禁止在机房抽烟和使用明火，违者罚款1000.0元。

　　(2)施工期间禁止在机房使用其他用电设备，使用用电设备应提前通知，违者罚款1000.0元。

　　(3)每天施工结束必须清理现场，违者罚款100.0元。

　　注：设备加电需提交加电申请单。

　　申请部门负责人：____________

　　施工单位负责人：____________

　　运维部门负责人：___________

　　日期：___________

施工承诺书篇10

　　本班组全面响应京城国际住宅小区二期工程的施工进度计划，严格按照设计图纸、规范、图集及地方标准的'要求进行施工，我班组保证按期保质完成所有施工内容，我班组愿做出以下郑重承诺：

　　1、工程质量：保证达到施工规范验收合格等级;若竣工验收未达到合格等级，自愿扣除该工程结算价的2%作为违约金。

　　2、工期：保证xx年12月31日完成结构封顶。因我方原因拖延工期自愿接受合同总造价的1‰/天的罚款，罚款总额不超过合同总造价的5%。严格按照贵单位制定的节点工期进行施工，由于我方原因导致总工期延误超过15个日历天的(雨雪天及不可抗力条件下不能施工时工期顺延)，贵方可单方解除合同并重新更换施工单位。

　　3、安全文明施工：保证不发生一般及以上安全事故，文明施工达到《建筑施工安全检查标准》JGJ—20xx要求标准，每次进行的安全检查评定等级达到合格标准以上，及时配合并完成项目部下达的安全文明施工指令。

　　4、每栋楼安排一位班组长进行质量和安全检查，保证质量验收一次通过，若未能通过验收，罚款1000元，两次不能通过时我班组自动放弃在本项目部施工任务，已完成工作量按照合同价进行结算。

　　特此承诺!

　　承诺方：xx项目部

　　xx年x月xx日

【施工承诺书】相关文章：

施工承诺书08-08